См. Документы Федерального архивного агентства
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2019 г. N 34
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ РОСАРХИВА ОТ 02.07.2018 N 75 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД"
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" приказываю:
1. Внести изменения в пункт 1 приказа Росархива от 02.07.2018 N 75 "Об утверждении примерных форм документации о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" дополнив его словами:
"открытого конкурса в электронной форме;
запроса котировок в электронной форме".
2. Примерную форму документации об электронном аукционе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контрактной службе Федерального архивного агентства при подготовке документов для проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд руководствоваться утвержденными примерными формами.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя руководителя Федерального архивного агентства О.В. Наумова.
Руководитель Росархива
А.Н.АРТИЗОВ
Утверждено
приказом Росархива
от 26 февраля 2019 г. N 34
Примерная форма
СОГЛАСОВАНО:
_______________________________
(наименование должности)
____________ (инициалы, фамилия)
"__" _______ 20__ г.
|
УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________
(наименование должности)
____________ (инициалы, фамилия)
"__" _______ 20__ г.
М.П.
|
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по ________________ Открытый конкурс в электронной форме проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Дата размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме и Конкурсной документации на официальном сайте РФ http://www.zakupki.gov.ru: "__" ______ 20__ г.
Общая информация:
|
|
Идентификационный код закупки
|
_______________________________________
|
Наименование объекта закупки
|
_______________________________________
|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Открытый конкурс в электронной форме
|
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
_______________________________________
|
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
_______________________________________
|
Закупку осуществляет
|
Заказчик
|
Информация об организации, осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя):
|
|
Организация, осуществляющая закупку
|
Федеральное архивное агентство
|
Почтовый адрес
|
Российская Федерация,
115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
|
Место нахождения
|
Российская Федерация,
115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
|
Ответственное лицо
|
______________________________________
|
Адрес электронной почты
|
______________________________________
|
Номер контактного телефона
|
______________________________________
|
Факс
|
______________________________________
|
Дополнительная информация
|
______________________________________
|
Информация о процедуре закупки:
|
|
Дата и время начала подачи заявок
|
"__" ______ 20__ г. 00:00
|
Дата и время окончания срока подачи заявок
|
"__" ______ 20__ г. 00:00
|
Право на подачу заявки
|
Заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме могут подать только лица, зарегистрированные в единой информационной системе и аккредитованные на электронной площадке
|
Место подачи заявок
|
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется Участником открытого конкурса в электронной форме оператору электронной площадки _____________ (www.___.ru) в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.
|
Порядок подачи заявок
|
В соответствии с Конкурсной документацией и статьей 54.4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
|
Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок
|
"__" ______ 20__ г. 00:00
|
Дата подачи окончательных предложений о цене контракта
|
"__" ______ 20__ г. 00:00
|
Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок
|
"__" ______ 20__ г. 00:00
|
Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
|
г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
|
Начальная (максимальная) цена контракта:
|
|
Валюта
|
Российский рубль
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
______________________________________
|
Источник финансирования
|
______________________________________
|
Условия контракта:
|
|
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
|
По месту расположения __________.
Результаты передаются Заказчику по месту его нахождения: г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
|
Начало поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения государственного контракта.
Окончание поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: "__" ______ 20__ г.
|
Информация об объекте закупки:
|
|
Описание объекта закупки
|
______________________________________
|
Российский рубль
Наименование товара, работ, услуг
|
Код по ОКПД
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена за ед. изм.
|
Стоимость
|
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по ____
|
Итого: ________ (________) руб.
Преимущества, требования к участникам:
|
|
Преимущества к участникам в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ
|
(Установлены/не установлены)
|
Требования к участникам
|
Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ)
|
Заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике открытого конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника открытого конкурса - юридического лица
|
|
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона N 44-ФЗ)
|
(Установлены/не установлены)
|
Обеспечение заявки:
|
|
Требуется обеспечение заявок
|
___%
|
Размер обеспечения заявки
|
______ руб.
|
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, условия банковской гарантии
|
В соответствии Разделом 1.2 Информационной карты Конкурсной документации
Участник закупки перечисляет деньги в качестве обеспечения заявки на свой специальный счет в банке из Перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 N 1451-р
|
Обеспечение исполнения контракта
|
|
Требуется обеспечение исполнения контракта
|
___%
|
Размер обеспечения исполнения контракта
|
______ руб.
|
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
|
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено до заключения контракта, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой контракт. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
|
Платежные реквизиты
|
"Номер расчетного счета" ______________
"Номер лицевого счета" _______________
"БИК" ________________
|
Дополнительная информация
|
_____________________________________
|
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ если Участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого Участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ.
|
|
Порядок предоставления Конкурсной документации:
|
|
Ознакомление с Конкурсной документацией
|
Размещение конкурсной документации в единой информационной системе осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме.
|
Конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.
|
|
Язык или языки, на которых составляется Конкурсная документация
|
Конкурсная документация составляется на государственном языке Российской Федерации
|
Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
|
Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в электронной форме не позднее, чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса в электронной форме может быть размещено в день принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в электронной форме на официальном сайте и электронной торговой площадке.
Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе по одному и более лоту не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
|
Перечень прикрепленных документов
|
1. Конкурсная документация
|
Федеральное архивное агентство
(Росархив)
УТВЕРЖДАЮ:
____________________________________
(наименование должности)
|
|
_______________ (инициалы, фамилия)
"__" ___________ 20__ г.
|
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения государственного контракта
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
по ________________________
Государственный заказчик:
-------------------------
Федеральное архивное агентство
Москва
20__ год
СОДЕРЖАНИЕ
Часть I. Общие условия проведения открытого конкурса в электронной форме;
Часть II. Информационная карта открытого конкурса в электронной форме;
Часть III. Рекомендуемые образцы форм и документов для заполнения участниками закупки. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
Часть IV. Проект государственного контракта;
Часть V. Техническая часть Конкурсной документации;
Часть VI. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта.
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.2. Государственный заказчик
Федеральное архивное агентство - Государственный заказчик проводит открытый конкурс в электронной форме (далее - Конкурс), предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.
1.3. Информация о контрактной службе,
контрактном управляющем
Контрактная служба создана приказом Федерального архивного агентства "О создании Контрактной службы Федерального архивного агентства" от 27.01.2014 N 7, руководитель Контрактной службы - заместитель руководителя Росархива О.В. Наумов.
Контрактная служба является подразделением Государственного заказчика, без образования отдельного структурного подразделения, созданным в целях обеспечения осуществления закупок на основании приказа Государственного заказчика. В состав Контрактной службы входят сотрудники (должностные лица) из числа сотрудников Государственного заказчика.
1.4. Вид и предмет конкурса. Место, условия и сроки
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
1.4.1. Государственный заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и о возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в технической части Конкурсной документации и проекте государственного контракта, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.
1.4.2. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в технической части Конкурсной документации и проекте государственного контракта.
1.5. Начальная (максимальная) цена контракта. Валюта
1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта определяется доведенными до Государственного заказчика лимитами бюджетных обязательств на текущий год и указана в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Цена заключаемого государственного контракта не может превышать данную начальную (максимальную) цену контракта.
1.5.2. Для формирования цены контракта и расчетов используется валюта Российской Федерации (российский рубль).
1.6. Источник финансирования заказа, форма, срок
и порядок оплаты
1.6.1. Государственный заказчик направляет средства на финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из средств федерального бюджета.
1.6.2. Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяются в проекте государственного контракта, прилагаемом к Конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.
1.7. Требования к участникам закупки
1.7.1. Участник открытого конкурса должен соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в Конкурсе.
4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
5) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7) обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
8) отсутствие между Участником закупки и Государственным заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
9) Участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
1.7.2. Государственный заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица.
1.8. Подача заявок на участие в конкурсе.
Требования к форме и составу заявки на участие в Конкурсе
и инструкция по ее заполнению
1.8.1. Подача заявок на участие в Конкурсе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
1.8.2. Заявка на участие в Конкурсе состоит из двух частей и предложения Участника конкурса о цене контракта.
1.8.3. Заявка на участие в Конкурсе направляется Участником конкурса в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.
1.8.4. Первая часть заявки на участие в Конкурсе должна содержать:
1) согласие Участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных Конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения Конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) предложение Участника конкурса о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в Конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона N 44-ФЗ. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе Участнику закупки в допуске к участию в Конкурсе;
3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления Государственным заказчиком в извещении о проведении Конкурса, Конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным Конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в Конкурсе в случае отсутствия в Конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если Участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в Конкурсной документации.
Первая часть заявки на участие в Конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
1.8.5. Вторая часть заявки на участие в Конкурсе должна содержать требуемые Государственным заказчиком в Конкурсной документации информацию и документы, а именно:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес Участника конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика Участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика Участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника такого конкурса;
2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено Конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;
3) документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным Государственным заказчиком в Информационной карте конкурса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии Участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
4) документы, подтверждающие право Участника конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае, если Участник конкурса заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов;
5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в Конкурсе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
6) документы, подтверждающие квалификацию Участника конкурса. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в Конкурсе не соответствующей требованиям Конкурсной документации;
7) декларацию о принадлежности Участника конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Государственным заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
1.8.6. Инструкция по заполнению заявки на участие в Конкурсе приведена в части III конкурсной документации.
1.9. Условия, запреты и ограничения допуска товара,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).
1.10. Преференции
1.10.1. В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов (в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг), субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации), то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса.
1.10.2. Условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств, определяются приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
РАЗДЕЛ 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1. Общие условия и внесение изменений
в конкурсную документацию
2.1.1. Конкурсная документация доступна участникам открытого конкурса в электронной форме для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.
2.1.2. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе осуществляется Государственным заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме.
2.1.3. Государственный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Государственным заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.
2.2. Порядок предоставления участникам конкурса разъяснений
положений Конкурсной документации
2.2.1. Любой Участник конкурса, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого открытого конкурса в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник открытого конкурса в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного открытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки государственному заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.
2.2.2. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации Государственный заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к Государственному заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
2.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие
в конкурсе
2.3.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе должны быть написаны на русском языке.
2.3.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Единой комиссией Федерального архивного агентства по осуществлению закупок (далее - Единая комиссия) как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией.
2.3.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.
2.3.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе в документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.
2.3.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией.
2.4. Сведения о валюте, используемой для формирования
цены государственного контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками)
2.4.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.
2.4.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией.
2.5. Порядок возврата заявок на участие в конкурсе. Порядок
и сроки отзыва заявок на участие в конкурсе
2.5.1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Федерального закона N 44-ФЗ;
2) подачи одним Участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому Участнику возвращаются все заявки на участие в конкурсе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
4) получения данной заявки от Участника конкурса с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Федерального закона N 44-ФЗ;
5) подачи Участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, превышающее начальную (максимальную) цену контракта или равное нулю;
6) наличия в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.5.2. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ и частью 11 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа Участника конкурса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
2.5.3. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
2.5.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся.
2.6. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок
на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
2.6.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в Конкурсе Единой комиссией не может превышать пять рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей, один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае проведения конкурса на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуг в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
2.6.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, содержащих информацию, предусмотренную частью 4 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ Единая комиссия принимает решение о допуске Участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого Участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Федерального закона N 44-ФЗ:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия предложений Участника конкурса требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 4 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ и установленным в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации;
3) указания в первой части заявки Участника конкурса сведений о таком Участнике и (или) о предлагаемой им цене контракта).
2.6.3. Единая комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона N 44-ФЗ (качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки), при установлении этого критерия в Конкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 8 статьи 54.5 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.6.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе.
2.6.5. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, оператор электронной площадки обязан направить каждому Участнику конкурса, подавшему заявку на участие в таком конкурсе, информацию:
1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной Участником конкурса, в том числе о допуске Участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в конкурсе и признании его Участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, с обоснованием этого решения, предусмотренным пунктом 3 части 6 статьи 54.5 Федерального закона N 44-ФЗ (о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе данного участника, и положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией);
2) о наименьшей цене контракта, предложенной участником конкурса, допущенным к участию в конкурсе, без указания сведений об этом участнике;
3) о наличии среди предложений участников конкурса, допущенных к участию в таком конкурсе, предложений о поставке товара российского происхождения в случае, если Конкурсной документацией установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ (применение национального режима при осуществлении закупок), без указания сведений об этих участниках;
4) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене контракта.
2.7. Порядок подачи окончательных предложений
о цене контракта
2.7.1. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе, вправе подавать окончательные предложения о цене контракта. Участник конкурса может подать только одно окончательное предложение о цене контракта.
2.7.2. Подача окончательных предложений о цене контракта проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса. Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Государственный заказчик.
2.7.3. Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе. В случае, если дата проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене контракта приходится на нерабочий день, день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день.
2.7.4. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона N 44-ФЗ, в Конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончательных предложений проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном статьей 54.6 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.7.5. В ходе подачи окончательных предложений о цене контракта Участник конкурса вправе подать предложение о цене контракта, которое предусматривает снижение цены контракта, предложенной таким Участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.7.6. В случае, если Участником конкурса не подано окончательное предложение о цене контракта, предложение о цене контракта, поданное этим Участником, признается окончательным.
2.7.7. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о цене контракта оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных предложений, содержащий:
1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных предложений;
2) окончательные предложения о цене контракта, поданные участниками конкурса, с указанием идентификационных номеров заявок участников такого конкурса, времени подачи этих предложений.
2.8. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок
на участие в конкурсе
2.8.1. В течение одного часа с момента формирования протокола окончательных предложений (часть 7 статьи 54.6 Федерального закона N 44-ФЗ) оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе, поданные участниками такого конкурса, а также документы и информацию этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.8.2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей, указанный срок не может превышать один рабочий день с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
2.8.3. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Федерального закона N 44-ФЗ, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.
2.8.4. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей требованиям, установленным Конкурсной документацией:
1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7 части 6 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным Конкурсной документацией;
2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1, частями 4 и 6 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком Конкурсе;
3) в случае несоответствия Участника такого Конкурса требованиям, установленным Конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ;
4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ;
5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.8.5. В случае установления недостоверности информации, представленной Участником конкурса, Единая комиссия обязана отстранить такого Участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.
2.8.6. Единая комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным Конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в Конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в Конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.8.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок.
2.8.8. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки. В течение одного часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает в единой информационной системе и на электронной площадке протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие конкурсе и протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе.
2.8.9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе Единая комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее Участник соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, конкурс признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
2.8.10. В течение одного часа после размещения в соответствии с частью 8 статьи 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ протоколов оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику протокол подачи окончательных предложений, указанный в части 7 статьи 54.6 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением случая признания конкурса несостоявшимся.
2.8.11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, Единая комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, содержащихся в протоколах рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, указанных в части 6 статьи 54.5 и части 7 статьи 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе подведения итогов конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в конкурсе не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.8.12. Протокол подведения итогов конкурса в день его подписания размещается Государственным заказчиком в единой информационной системе и направляется оператору электронной площадки.
2.8.13. Победителем конкурса признается его Участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в Конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.
2.9. Разъяснения результатов конкурса
Любой Участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса вправе направить оператору электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Государственному заказчику. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса от оператора электронной площадки Государственный заказчик обязан представить в форме электронного документа Участнику конкурса соответствующие разъяснения и разместить их в единой информационной системе.
2.10. Отзыв заявок на участие в конкурсе
Любой Участник конкурса, за исключением участника конкурса, заявка на участие в таком конкурсе которого получила первый порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов конкурса, вправе отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.
2.11. Последствия признания конкурса несостоявшимся
2.11.1. В случае, если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка:
1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, обязан направить Государственному заказчику обе части заявки Участника такого конкурса и предложение о цене контракта, а также информацию и электронные документы данного Участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона N 44-ФЗ;
2) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, обязан направить уведомление участнику открытого конкурса в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, о признании конкурса несостоявшимся;
3) Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия требованиям настоящего Федерального закона и конкурсной документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, подписанный членами Единой конкурсной комиссии;
4) контракт заключается с Участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный Участник и поданная им заявка на участие в таком конкурсе признаны соответствующими требованиям Конкурсной документации, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.11.2. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 54.5 Федерального закона N 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе только одна заявка соответствует требованиям, указанным в Конкурсной документации:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в конкурсе, а также информацию и электронные документы данного Участника, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона N 44-ФЗ, уведомление единственному Участнику такого конкурса;
2) Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки единственного Участника на участие в конкурсе, информации и электронных документов, указанных в пункте 1 части 2 статьи 55.1 Федерального закона N 44-ФЗ, рассматривает эту заявку и указанные информацию и документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона N 44-ФЗ и Конкурсной документации и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного Участника конкурса, подписанный членами Единой комиссии;
3) государственный контракт заключается с единственным Участником конкурса, если данный Участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона N 44-ФЗ и Конкурсной документации, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.11.3. Государственный заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня признания конкурса несостоявшимся продлевает срок подачи заявок на участие в таком конкурсе на десять дней с даты размещения соответствующего извещения, если такой конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
1) частью 16 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки;
2) частью 8 статьи 54.5 Федерального закона N 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем;
3) частью 9 статьи 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе Единая комиссия отклонила все такие заявки.
2.11.4. В случае, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ, в связи с тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе только одна такая заявка соответствует требованиям, установленным Конкурсной документацией, контракт заключается с Участником этого конкурса, подавшим такую заявку в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.12. Размер и порядок внесения денежных средств
в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе.
Условия банковской гарантии
2.12.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе указан в Информационной карте конкурса.
2.12.2. При проведении конкурса денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.12.3. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете Участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном Конкурсной документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.12.4. Подачей заявки на участие в конкурсе Участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной Участнику закупки для обеспечения заявки на участие в конкурсе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.
2.12.5. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об Участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете Участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее Участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете Участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной Участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.
2.12.6. В случае отзыва заявки на участие в конкурсе в порядке, установленном частью 17 статьи 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете Участника закупки в размере обеспечения указанной заявки.
2.12.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты получения протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, указанного в части 6 статьи 54.5 Федерального закона N 44-ФЗ, направляет в банк информацию об отказе Участнику закупки в допуске к участию в соответствующей электронной процедуре. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете такого Участника закупки в размере обеспечения заявки на участие в указанной процедуре.
2.12.8. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 12 статьи 54.7 Федерального закона N 44-ФЗ протокола подведения итогов конкурса, банк на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете Участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, признанную не соответствующей требованиям Конкурсной документации, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ.
2.12.9. Банковская гарантия, выданная Участнику конкурса банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ случаях;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ;
6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7) в банковскую гарантию включается условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и Государственного заказчика устанавливается Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N 626 (вступают в силу с 1 июля 2019 г.).
РАЗДЕЛ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
3.1. Порядок заключения государственного контракта
3.1.1. По результатам конкурса контракт заключается с победителем этой электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ, с иным Участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным Конкурсной документацией и (или) извещением о закупке.
3.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса, государственный заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект государственного контракта, который составляется путем включения в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ (о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки, при установлении в Конкурсной документации критерия "качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки"), указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры.
3.1.3. В течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта государственного контракта победитель открытого конкурса в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью указанный проект государственного контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект государственного контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения государственного контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) Конкурсной документации, либо размещает протокол разногласий. В случае, если при проведении открытого конкурса в электронной форме цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель открытого конкурса в электронной форме одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном Конкурсной документации и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ.
3.1.4. В течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта государственного контракта победитель открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, в случае наличия разногласий по проекту государственного контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя открытого конкурса в электронной форме. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего государственного контракта не более чем один раз. При этом победитель открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта государственного контракта, не соответствующим Конкурсной документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в конкурсе, с указанием соответствующих положений данных документов.
3.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ протокола разногласий Государственный заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект государственного контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект государственного контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя открытого конкурса в электронной форме. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке Государственным заказчиком проекта государственного контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
3.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект государственного контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения государственного контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
3.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурса, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения государственного контракта Государственный заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы государственный контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.
3.1.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного Государственным заказчиком контракта он считается заключенным.
3.1.9. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ) признается Государственным заказчиком уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если он в установленные статьей 82.3 Федерального закона N 44-ФЗ сроки не направил Государственному заказчику проект государственного контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены государственного контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены государственного контракта). При этом Государственный заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя конкурса уклонившимся от заключения государственного контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения государственного контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения государственного контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
3.1.10. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе заключить государственный контракт с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Этот Участник признается победителем конкурса, и в проект государственного контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, Государственным заказчиком включаются условия исполнения данного государственного контракта, предложенные этим Участником. Проект государственного контракта должен быть направлен Государственным заказчиком этому Участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения государственного контракта. При этом Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе.
3.1.11. Участник конкурса, признанный победителем конкурса, в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, вправе подписать проект государственного контракта или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 82.3 Федерального закона N 44-ФЗ, либо отказаться от заключения государственного контракта. Одновременно с подписанным государственным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение его исполнения, если установление требования обеспечения исполнения государственного контракта предусмотрено извещением и (или) Конкурсной документацией. Этот победитель считается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае подписания проекта государственного контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения государственного контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, он не подписал проект государственного контракта или не направил протокол разногласий. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения государственного контракта или отказался от его заключения.
3.1.12. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию государственного контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
3.2. Срок заключения государственного контракта
3.2.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 и части 13 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ протоколов.
3.2.2. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем.
3.3. Размер и условия обеспечения исполнения
контракта, порядок предоставления такого обеспечения,
требования к такому обеспечению, а также информация
о банковском сопровождении контракта
3.3.1. Размер обеспечения исполнения контракта указан в Информационной карте конкурса.
Обеспечение исполнения государственного контракта должно обеспечивать надлежащее исполнение победителем конкурса или иным Участником, с которым заключается государственный контракт, всех обязательств по контракту, являющихся существенными условиями контракта.
Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяет победитель конкурса или иной Участник, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно на основании законодательства Российской Федерации.
Исполнение государственного контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет Государственного заказчика, указанный в Информационной карте конкурса, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.
В случае предоставления победителем конкурса или иным Участником, с которым заключается государственный контракт, при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта, обеспечения исполнения контракта банковской гарантией, такая банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона N 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам победителя конкурса, возникшим из государственного контракта при его заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
8) в банковскую гарантию включается условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия государственного контракта не менее чем на один месяц.
Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен настоящей Конкурсной документацией, представляются Государственному заказчику победителем или иным Участником открытого конкурса, с которым заключается государственный контракт, одновременно с подписанным государственным контрактом в сроки, установленные статьей 54 Федерального закона N 44-ФЗ.
Государственный контракт заключается после предоставления Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае, если Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона N 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому Участнику не применяются.
Банковская гарантия, предоставляемая Участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, и выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.3.2. Информация о банковском сопровождении контракта указана в Информационной карте конкурса.
3.4. Порядок изменения и расторжения
государственного контракта
3.4.1. Изменение существенных условий государственного контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий государственного контракта была предусмотрена документацией о закупке и государственным контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) государственным контрактом:
а) при снижении цены государственного контракта без изменения предусмотренных государственным контрактом количества товара, объема работ или услуг, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий государственного контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные государственным контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные государственным контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемых работ или оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в государственном контракте цены единицы товара, работ или услуг, но не более чем на десять процентов цены государственного контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работ или услуг стороны государственного контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работ или услуг. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного государственным контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены государственного контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
2) изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар, работы, услуги;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения государственного контракта обеспечивает согласование новых условий государственного контракта, в том числе цены и (или) сроков его исполнения и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных государственным контрактом.
Принятие Государственным заказчиком решения об изменении государственного контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
3.4.2. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3.4.3. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны государственного контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
3.4.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено государственным контрактом.
3.4.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вступает в силу и государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
3.4.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, необходимо руководствоваться требованиями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.
3.5. Антидемпинговые меры
3.5.1. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, предложена цена государственного контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения государственного контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения государственного контракта, указанный в Конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если государственным контрактом предусмотрена выплата аванса).
3.5.2. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены государственного контракта, государственный контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения государственного контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения государственного контракта, указанный в Конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если государственным контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого Участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящей Конкурсной документации.
3.5.3. К информации, подтверждающей добросовестность Участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким Участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней).
В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой Участником закупки предложено заключить государственный контракт в соответствии с пунктом 3.5.2 настоящей Конкурсной документации.
3.5.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, предоставляется Участником закупки при направлении Государственному заказчику подписанного проекта государственного контракта. При невыполнении таким Участником, признанным победителем конкурса данного требования или признании Единой комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, недостоверной государственный контракт с таким Участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В этом случае решение Единой комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается Государственным заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
3.5.5. Информация, предусмотренная пунктом 3.5.3 настоящей Конкурсной документации, предоставляется Участником закупки в составе заявки.
3.5.6. Единая комиссия отклоняет такую заявку в случае отсутствия информации, предусмотренной пунктом 8.5.3 настоящей Конкурсной документации, или признания указанной информации недостоверной.
3.5.7. Если участником закупки в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, контракт с данным участником заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей Конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если государственным контрактом предусмотрена выплата аванса).
3.5.8. Обеспечение, указанное в пунктах 3.5.1 и 3.5.2 настоящей Конкурсной документации, предоставляется Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, до его заключения.
3.6. Условия оплаты
3.6.1. Порядок оплаты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указан в Разделе I.2 Информационная карта конкурса и проекте государственного контракта.
3.6.2. В случае если победителем конкурса будет признано физическое лицо, в государственный контракт будут внесены изменения в части стоимости государственного контракта и порядка расчетов, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ. Государственный заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог, подлежащий оплате по государственному контракту, и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.
ЧАСТЬ II
РАЗДЕЛ I.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация уточняет и дополняет положения статей настоящего документа. При возникновении противоречия положения Информационной карты конкурса имеют приоритет над положениями статей Конкурсной документации.
|
||||||
1.
|
Государственный заказчик
|
|||||
Государственный заказчик: Федеральное архивное агентство;
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1;
Ответственное должностное лицо: Отводная Ольга Ратмировна,
телефон: (8495) 190-5540; факс: (8495) 190-5538
|
||||||
2.
|
Сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещена информация о Конкурсе
|
|||||
- сайт единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru.______________________________
|
||||||
3.
|
Наименование и описание объекта закупки
|
|||||
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по ___________________
Описание объекта закупки указано в техническом задании (Техническая часть)
|
||||||
4.
|
Язык заявки
|
|||||
Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, предоставленные Участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русский язык
|
||||||
5.
|
Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
|
|||||
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по месту расположения _________; результаты передаются Государственному заказчику по месту его нахождения: г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1.
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: определяются в соответствии с техническим заданием (Техническая часть) и государственным контрактом.
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Начало поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения государственного контракта.
Окончание поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: "__" ____ 201_ г.
|
||||||
6.
|
Начальная (максимальная) цена контракта. Сведения о валюте.
|
|||||
Начальная (максимальная) цена контракта определена доведенными до Государственного заказчика лимитами бюджетных обязательств на 201_ год и составляет:
_______ (_______) рублей 00 копеек.
Цена контракта учитывает затраты на транспортировку, монтажные работы, страхование, хранение, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Указанная цена рассчитана согласно статье 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".
Указанная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. Участник закупки производит расчет цены контракта по представленным Государственным заказчиком требованиям к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам, указанным в техническом задании. Для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем используется валюта Российской Федерации. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.
|
||||||
7.
|
Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
|
|||||
Поставка товара, выполнение работы, оказание услуги финансируется за счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках ____________________.
Оплата производится по факту полного цикла поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, включая проверку качества. Государственный заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки товара, работы, услуги. Авансирование не предусматривается.
|
||||||
8.
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
|
|||||
Не применяется
|
||||||
9.
|
Требования к участникам конкурса
|
|||||
Все участники закупки должны соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения государственных контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между Участником закупки и Государственным заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы Государственного заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
9) Участник закупки не является офшорной компанией.
10) отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
|
||||||
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
|
||||||
10.
|
Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона N 44-ФЗ
|
|||||
11.
|
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами
|
|||||
12.
|
Привлечение соисполнителей
|
|||||
Исполнитель по государственному контракту вправе привлекать к поставке товара, выполнению работы, оказанию услуг третьих лиц.
|
||||||
13.
|
Предоставление разъяснений положений Конкурсной документации
|
|||||
Любой Участник конкурса, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого конкурса, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом Участник конкурса вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного конкурса.
В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к Государственному заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата начала срока предоставления разъяснений положений Конкурсной документации: "__" _______ 201_ года
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений Конкурсной документации: "__" _______ 201_ года
|
||||||
14.
|
Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
|
|||||
1. Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать:
1) согласие Участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) предложение Участника конкурса о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона N 44-ФЗ (качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (при этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе Участнику закупки в допуске к участию в конкурсе);
3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ (применение национального режима при осуществлении закупки));
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). (Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если Участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации).
2. В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание сведений об Участнике конкурса, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим Участником конкурса цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
3. Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать следующую информацию и документы:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика Участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;
2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено Конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;
3) документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям к участникам такого конкурса, установленным в Конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
4) документы, подтверждающие право Участника конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае, если Участник конкурса заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов;
5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в конкурсе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
6) документы, подтверждающие квалификацию Участника конкурса. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе;
7) декларацию о принадлежности Участника конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
|
||||||
15.
|
Требования к предложениям о цене контракта
|
|||||
В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание сведений о предлагаемой Участником конкурса цене контракта.
Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе, вправе подавать окончательные предложения о цене контракта. Участник конкурса может подать только одно окончательное предложение о цене контракта.
В случае, если Участником конкурса не подано окончательное предложение о цене контракта, предложение о цене контракта, поданное этим Участником в соответствии с частью 2 статьи 54.4 Федерального закона N 44-ФЗ, признается окончательным.
|
||||||
16.
|
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
|
|||||
Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
Заявка на участие в конкурсе направляется Участником конкурса оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.
Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок.
Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
|
||||||
17.
|
Срок подачи заявок на участие в конкурсе
|
|||||
Заявка подается: ___________________________________________________
Дата начала срока подачи заявок: "__" ______ 201_ года
Дата окончания срока подачи заявок: "__" ______ 201_ года в 00:00
Государственный заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в Конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении Конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, в порядке, установленном частью 4 статьи 49 Федерального закона N 44-ФЗ.
|
||||||
18.
|
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
|
|||||
Обеспечение заявки устанавливается в размере __% от начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться Участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется Участником закупки.
Внимание!
По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в конкурсе может предоставляться Участником закупки только путем внесения денежных средств.
|
||||||
19.
|
Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки
|
|||||
Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Любой участник конкурса, за исключением Участника конкурса, заявка на участие в таком конкурсе которого получила первый порядковый номер в соответствии с протоколом подведения итогов конкурса, вправе отозвать заявку на участие в таком конкурсе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.
Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Государственным заказчиком до истечения срока подачи заявок.
|
||||||
20.
|
Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок
|
|||||
"__" _______ 201_ г. 00:00
|
||||||
21.
|
Дата подачи окончательных предложений о цене контракта
|
|||||
"__" _______ 201_ г. 00:00
|
||||||
22.
|
Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок
|
|||||
"__" _______ 201_ г. 00:00
|
||||||
23.
|
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе
|
|||||
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с "Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1085.
Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию (показателю) используется 100-балльная шкала оценки.
|
||||||
Номер критерия
|
Критерии и показатели критериев оценки
|
Значимость критериев и показателей критериев оценки
|
||||
СТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
|
||||||
1
|
Цена контракта (ЦБi),
Рейтинг заявки по критерию оценки "Цена контракта" рассчитывается по формуле: ЦБi * ЦБКоэф
|
значимость критерия оценки = ___
коэффициент значимости критерия оценки (ЦБКоэф) = ___
|
||||
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена контракта" (ЦБi), определяется по формуле:
|
||||||
а) в случае если Цmin > 0,
|
||||||
где:
Цi - предложение Участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
|
||||||
б) в случае если Цmin < 0,
|
||||||
где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.
При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения государственного контракта признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
Рейтинг заявки (предложения) Участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается по критерию, в баллах определяется по формуле:
|
||||||
где: ЦБКоэф - коэффициент значимости критерия "Цена контракта".
|
||||||
НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
|
||||||
2.
|
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки (НЦБi2):
Рейтинг заявки по критерию оценки "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" рассчитывается по формуле:
|
значимость критерия оценки = ___
коэффициент значимости критерия оценки (НЦБ2Коэф) = ___
|
||||
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
|
||||||
24.
|
Обеспечение исполнения контракта
|
|||||
Размер обеспечения исполнения контракта составляет __% от начальной (максимальной) цены контракта и предоставляется Участником закупки до подписания государственного контракта.
______ (______) руб.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.
Если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств на счет Государственного заказчика в размере обеспечения исполнения контракта, то перечисление денежных средств осуществляется по следующим реквизитам: Федеральное архивное агентство л/сч 05951001550 ИНН 7710474216 КПП 770601001 р/с 40302810900001001901 Межрегиональное операционное УФК в Операционный департамент Банка России БИК 044501002.
В платежном документе в поле "назначение платежа" указывается следующее: "Целевые средства на обеспечение исполнения контракта по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по __________, N закупки ______".
В случае избрания способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии срок действия такой гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, и выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ. В случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии обязательно должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. (ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2019 г.)
|
ЧАСТЬ III
РАЗДЕЛ I.3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
1.3.1. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ Участник закупки включает свое предложение о качестве товара, работы, услуги, в котором излагает свое видение по поставке товара, выполнению работ, оказанию требуемых услуг, их содержание, объемы и виды, дает развернутое, детальное предложение о методах и способах решения поставленных задач на основании данных, указанных в Техническом задании Руководитель Участника закупки _________________ ______________________ (или уполномоченный представитель) (подпись) (Ф.И.О.) МП
1.3.2. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
На бланке организации Дата, исх. номер Государственному заказчику: Руководителю Федерального архивного агентства А.Н. АРТИЗОВУ __________________________________ 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1 ___________________________________________________________________________ (наименование Участника закупки) квалификацию подтверждает следующей информацией: ФОРМА 1.3.2.1 "ОПЫТ УЧАСТНИКА ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ СОПОСТАВИМОГО ХАРАКТЕРА И ОБЪЕМА"
N п/п
|
Наименование, предмет государственного контракта
|
Общая стоимость контракта, тыс. руб.
|
Номер и дата заключения государственного контракта
|
Номер и дата акта сдачи-приемки товара, работ, услуг
|
Руководитель организации _____________________ ____________________ (подпись) (Ф.И.О.) Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации"
ФОРМА 1.3.2.2 "ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ"
N п/п
|
Наименование и дата выдачи документа
|
Наименование организации, выдавшей документ
|
Наименование товара, работ, услуг, за выполнение которых получен положительный отзыв
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
|||
2
|
|||
3
|
|||
4
|
Руководитель организации _____________________ ____________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию "Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации"
Инструкция
по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе
в электронной форме
1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого конкурса.
2. При заполнении заявки следует использовать общепринятые, стандартные терминологию, показатели, условные обозначения и избегать субъективных формулировок, допускающих неоднозначное толкование.
3. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях и написаны цифрами и прописью.
4. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией.
5. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, должна быть написана на русском языке.
6. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией.
7. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать всю указанную Государственным заказчиком в Конкурсной документации информацию, а именно:
1) согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) предложение Участника открытого конкурса в электронной форме о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона N 44-ФЗ (качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки);
3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии).
В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником открытого конкурса в электронной форме цене контракта. При этом первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
8. Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес Участника открытого конкурса в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;
2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
3) документы, подтверждающие соответствие Участника открытого конкурса в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):
непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
отсутствие между Участником закупки и Государственным заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
Участник закупки не является офшорной компанией;
отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица;
документы, подтверждающие право Участника открытого конкурса в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае, если Участник открытого конкурса в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов;
документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
документы, подтверждающие квалификацию Участника открытого конкурса в электронной форме;
декларацию о принадлежности Участника открытого конкурса в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N _____ на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг ____________ г. Москва "__" __________ 201_ г. Федеральное архивное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, в лице __________________________________________________________________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на основании доверенности от ________ N _______, выданной руководителем Федерального архивного агентства Артизовым Андреем Николаевичем, с одной стороны, и __________________________________________________________________________, (полное наименование Исполнителя с указанием ведомственной принадлежности) именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ), в лице ___________________________________________________________________________ (должность) __________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) действующего(ей) на основании ____________________________________________, (Устава, Положения и т.п.) с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет и условия государственного контракта
1.1. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) в соответствии с требованиями и условиями настоящего государственного контракта обязуется поставить товар, выполнить работу, оказать услугу и своевременно передать результаты ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги по _________________________________.
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по настоящему государственному контракту (далее - "государственный контракт") финансируется за счет средств федерального бюджета.
1.2. Государственный контракт заключен по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (Протокол N ________ от "__" _____ 201_ г., извещение от "__" ________ 201_ г. N ____).
Идентификационный код закупки ________________.
1.3. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по государственному контракту осуществляется в соответствии с техническим заданием, календарным планом, протоколом согласования объема финансирования, сметой расходов (соответственно приложения N N 1, 2, 3, 4 к государственному контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
1.4. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется по адресу: __________ (адрес и наименование организации).
II. Права и обязанности Сторон
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется:
2.1. Поставить товар, выполнить работу, оказать услугу своевременно, с высоким качеством, в соответствии с техническим заданием и календарным планом, согласно условиям государственного контракта.
2.2. Гарантировать ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
2.3. Незамедлительно уведомлять ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих надлежащей поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, либо об обстоятельствах, создающих невозможность их исполнения в определенные Сторонами сроки.
2.4. Нести риск случайной гибели или повреждения поставленного товара, выполненной работы, оказанных услуг, вплоть до дня приемки их ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.5. В установленном порядке сдать товар, результаты выполненных работ, оказанных услуг ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.
2.6. В течение 3-х рабочих дней со дня получения запроса предоставить относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию, запрашиваемую ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на основании пункта 2.20 государственного контракта.
2.7. Представить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ сведения об изменении своего адреса, фактического местонахождения и банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковским реквизитами ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) будут считаться адрес и реквизиты, указанные в пункте 11.7 государственного контракта.
2.8. В случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 775, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан в течение 10-и дней с момента заключения договора или договоров с соисполнителем, субподрядчиком предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены государственного контракта.
2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе:
2.10. Самостоятельно определять способы и методы поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, если это не противоречит условиям государственного контракта и технического задания.
2.11. Получать оплату за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги в порядке и сроки, указанные в разделе V государственного контракта.
2.12. Привлекать к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг третьих лиц, что не освобождает его от ответственности перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств. При заключении договора с третьими лицами ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан учитывать условия государственного контракта, а при заключении такого договора передать его копию ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.
При привлечении ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) к исполнению государственного контракта третьих лиц (юридических и физических лиц) к их отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.13. Осуществлять проверку соответствия техническому заданию поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, используемых ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) оборудования и расходных материалов.
2.14. Принять надлежащего качества поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги и оплатить их.
2.15. Уменьшить сумму, подлежащей уплате ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой государственного контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе:
2.17. Осуществлять надзор за качеством поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, контролировать качество предоставляемых расходных материалов, требовать от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) информацию о ходе выполнения государственного контракта.
2.18. Увеличивать, по соглашению Сторон, предусмотренный государственным контрактом объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшать предусмотренный государственным контрактом объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены государственного контракта пропорционально дополнительному объему поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг исходя из установленной в государственном контракте цены единицы товара, работ, услуг, но не более чем на десять процентов цены государственного контракта. При уменьшении предусмотренного государственным контрактом объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, Стороны контракта обязаны уменьшить цену государственного контракта исходя из цены поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
2.19. В процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг давать составленные в письменной форме и обязательные для ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) распоряжения с требованием заменить некачественные расходные материалы и оборудование, устранить нарушения при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству конечного результата поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
2.20. Запрашивать у ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) любую относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию.
2.21. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
III. Порядок сдачи и приемки товара, работ, услуг
3.1. Приемка поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании.
По окончании поставки товара, выполнении работ, оказании услуг (их этапов), ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет акт сдачи-приемки товара, работ, услуг (их этапов) и отчетные документы (материалы) ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ (его полномочному представителю).
3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК имеет право привлекать экспертов или экспертные организации на основании договоров (контрактов) для проведения экспертизы результатов поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг (их этапов), предусмотренных государственным контрактом.
3.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки товара, работ, услуг (их этапов) и отчетных документов (материалов) обязан принять решение о приемке или отказе от приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг (их этапов). На основании принятого решения ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) направляется подписанный ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ акт сдачи-приемки товара, работ, услуг (их этапов) или мотивированный отказ.
3.4. В случае мотивированного отказа от приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг (их этапов) ввиду несоответствия их результатов техническому заданию и календарному плану, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и с указанием сроков их устранения (срок устранения недостатков не может превышать 7 рабочих дней со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства).
Устранение недостатков производятся ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) своими средствами без дополнительной оплаты в срок, согласованный с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка. При повторном обнаружении отступлений от условий настоящего государственного контракта, ухудшающих качество услуг, или иных недостатков, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия оказанных услуг, которое подписывается членами приемочной комиссии и направляется ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ).
Обнаружение недостатков, препятствующих повторной приемке услуг, либо нарушение сроков устранения недостатков являются существенными нарушениями настоящего государственного контракта.
В случае установления факта несоответствия качества оказанных услуг ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) требованиям, установленным ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, а также требованиям контракта, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы.
В случае несогласия ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) с результатами экспертиз (проверок, исследований), проведенных ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), в независимой экспертной организации, отобранной ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
3.5. В случае досрочной поставки товара, выполнения работы, оказания услуги ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
IV. Сроки исполнения
4.1. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту устанавливается со дня подписания государственного контракта по "__" ______ 201_ года.
4.2. Содержание, этапы и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются согласованным Сторонами календарным планом.
V. Цена государственного контракта и порядок расчетов
5.1. Цена государственного контракта составляет _______ (________________) рублей ___ копеек (с учетом НДС % - ______ (_________) рублей (далее - цена государственного контракта).
Цена государственного контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.18 и 5.2 государственного контракта, и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением государственного контракта.
5.2. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом объема товара, работ, услуг, и иных условий исполнения государственного контракта.
5.3. Цена государственного контракта включает в себя стоимость товара, работ, услуг в соответствии со сметной документацией, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.
5.4. Оплата за поставленный товар, выполненную работу, оказанные услуги производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ без авансирования, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, работ, услуг.
(В случае, если ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ предусмотрена выплата аванса, в государственный контракт вместо п. 5.4 и п. 5.5 внести текст следующего содержания:
"5.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК производит выплату авансового платежа ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) в размере ___% от цены государственного контракта, что составляет ______(___________________) рублей на банковский счет, указанный в п. 11.7 государственного контракта.
Оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на банковский счет ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ), указанный в п. 11.7 государственного контракта путем перечисления денежных средств (за вычетом авансового платежа, выплаченного ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) по государственному контракту) за счет средств федерального бюджета на основании акта сдачи-приемки (этапа) товара, работ, услуг в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.").
5.5. Оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств в размере цены государственного контракта за счет средств федерального бюджета на основании акта сдачи-приемки товара, работ, услуг в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
Оплата производится на банковский счет, указанный в пункте 11.7 государственного контракта.
5.6. Расчеты за поставку товара, выполненные работы, оказанные услуги по государственному контракту производятся между ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ и ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной государственным контрактом.
5.7. В случае проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанных услуг, оплата производится после проведения экспертизы и в соответствии с заключением по ее результатам.
5.8. Обязательства ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА по оплате денежных средств по государственному контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном государственным контрактом, с банковского счета ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, указанного в пункте 11.7 государственного контракта.
5.9. Поставленный товар, выполненная работа, оказанные услуги оплачиваются ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, установленном для финансирования расходов федерального бюджета, направляемых на оплату государственных контрактов.
VI. Гарантии качества товара, работ, услуг
6.1. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет гарантию на поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги в течение ___ месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки товара, работ, услуг.
6.2. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) гарантирует качество товара, работы, услуги в целом, включая составные части и комплектующие изделия к поставляемому товару. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.
6.3. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в поставленном товаре, выполненных работах, оказанных услугах в течение гарантийного срока, в срок не более ___ календарных дней после получения письменного сообщения ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА о выявленных недостатках.
6.4. В случае устранения недостатков (дефектов) в товарах, работах, услугах, на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого товары, работы, услуги не использовались из-за обнаруженных недостатков (дефектов). При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня замены товара.
6.5. ПОСТАВЩИК при поставке товара гарантирует, что:
товар является новым и соответствует по качеству техническим условиям изготовителя и безопасен при использовании;
товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения;
сопроводительная и техническая документация является комплектной и достаточной для эксплуатации товара.
VII. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2. За каждый факт неисполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042):
а) 10 процентов цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным по результатам определения ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в государственном контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. За ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые ПОДРЯДЧИК обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ государственным контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного государственным контрактом.
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ).
7.10. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) требований пункта 2.8 настоящего государственного контракта, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан уплатить пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) с соисполнителем, субподрядчиком за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему государственному контракту в полном объеме.
VIII. Форс-мажор
8.1. В случае, если в ходе исполнения государственного контракта обнаруживается невозможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия государственного контракта, либо об изменении его условий.
8.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документом компетентного органа.
IX. Срок действия, изменение и расторжение
государственного контракта
9.1. Государственный контракт действует со дня его заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Государственный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны государственного контракта от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Расторжение государственного контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью государственного контракта. При этом ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) затраты за фактический объем поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, соответствующих по качеству и иным характеристикам техническому заданию и условиям государственного контракта.
9.4. Изменения и дополнения настоящего государственного контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему государственному контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему государственному контракту являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.
X. Обеспечение исполнения государственного контракта <1>
--------------------------------
<1> Действие Раздела X не распространяется на ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), являющегося государственным или муниципальным учреждением.
10.1. Обеспечение исполнения государственного контракта определяется в размере ___% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ и составляет _______ (________) рублей __ копеек.
10.2. Исполнение государственного контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
10.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия государственного контракта не менее чем на один месяц.
Способ обеспечения исполнения контракта - ________________.
10.4. В случае, если цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
10.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) его обязательств по государственному контракту, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется в течение 10 банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем разделе государственного контракта.
10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения государственного контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7,2, 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ (применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕАИС либо приглашения принять участие в которых направлены после 01.07.2019).
10.7. В ходе исполнения государственного контракта ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта (пункт 10.7 государственного контракта с 01.07.2019 излагается в следующей редакции:
"10.7. В ходе исполнения контракта ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ.".
10.8. Уменьшение в соответствии с частью 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона N 44-ФЗ (применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕАИС либо приглашения принять участие в которых направлены после 01.07.2019).
10.9. Возврат денежных средств, предоставленных ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в качестве обеспечения исполнения контракта согласно пункту 10.1 настоящего государственного контракта, осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, работ, услуг.
Указанные денежные средства перечисляются на счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), указанный в пункте 11.7 государственного контракта.
XI. Прочие условия
11.1. Финансирование государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ бюджетных ассигнований, о чем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). При этом, в случае необходимости, Стороны должны согласовать новые сроки и другие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
11.2. Вся информация, относящаяся к содержанию и исполнению государственного контракта, признается Сторонами конфиденциальной. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ), ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам, за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Работникам, привлекаемым к исполнению государственного контракта, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.
11.3. По всем вопросам, не урегулированным государственным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.4. Все возможные споры решаются путем переговоров Сторон, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.
11.5. Все приложения к государственному контракту являются его неотъемлемой частью.
11.6. Государственный контракт составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Федеральное архивное агентство
|
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ):
____________________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя)
Адрес ______________________________
ИНН _____________ КПП _____________
Л/с ________________________________
Расчетный счет N ____________________
в _________________ г. ___________
(наименование банка)
БИК _______________
корр. счет N ______________________
ОКПО ____________
ОКТМО __________
ОГРН _____________
ОКОНХ ___________
ОКДП ____________
ОКОПФ ____________
Дата постановки на учет в налоговом органе
тел. ______________
e-mail: ____________
|
|
Адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
Межрегиональное операционное УФК
ИНН ___________________________
Л/с ____________________________
Р/с N __________________________
БИК ___________________________
Операционный департамент Банка России
г. Москва
тел. (8495) 190-5540/(8495) 190-5556
e-mail: ros_torgi@gov.ru
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
|
_________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
___________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
|
М.П.
|
М.П.
|
Приложение N 1
к государственному контракту
N ______________________
от "__" ________ 201_ г.
УТВЕРЖДАЮ:
|
СОГЛАСОВАНО:
|
|
_________________________________
(должность)
_________________________________
(Инициалы, Фамилия)
|
____________________________________
(должность, наименование ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
____________________________________
(Инициалы, Фамилия)
|
|
"__" _____________ 201_ г.
|
"__" _____________ 201_ г.
М.П.
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по государственному контракту от "__" _________ 201_ г. N _________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
От ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
|
_________________________________
_________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
_________________________________
_________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
Приложение N 2
к государственному контракту
N ______________________
от "__" ________ 201_ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
по государственному контракту
от "__" __________ 201_ г. N __________
N п/п
|
Наименование этапов (подэтапов)
|
Организации-соисполнители
|
Перечень представляемой документации
|
Срок исполнения этапов (подэтапов) (начало - окончание)
|
От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
От ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
|
_________________________________
_________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
_________________________________
_________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
Приложение N 3
к государственному контракту
N ______________________
от "__" ________ 201_ г.
ПРОТОКОЛ
согласования объема финансирования поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
по государственному контракту
от "__" ______ 201_ г. N __
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Федеральное архивное агентство
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ): ____________________
Согласованный объем финансирования поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту:
Номер этапа
|
Объем финансирования, Всего (руб.)
|
За счет средств федерального бюджета
|
ИТОГО
|
От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
От ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
|
Начальник Финансово-экономического отдела
__________________________ (Ф.И.О.)
|
_________________________________
(наименование должности)
__________________________ (Ф.И.О.)
|
Приложение N 4
к государственному контракту
N ______________________
от "__" ________ 201_ г.
СМЕТА РАСХОДОВ
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
по государственному контракту
от "__" ________ 201_ г. N __
N п/п
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Сумма (руб.)
|
в т.ч. за счет средств федерального бюджета
|
1
|
|||
2
|
|||
ИТОГО
|
От ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
От ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
|
Начальник Финансово-экономического отдела
__________________________ (Ф.И.О.)
|
_________________________________
(наименование должности)
__________________________ (Ф.И.О.)
|
ЧАСТЬ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга ____________________.
Код поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемых услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), соответствующий предмету государственного контракта - __________ "___________________".
2. Объем поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемых услуг:
________________________________________________________________.
3. Источник финансирования государственного заказа:
Средства бюджета РФ, выделенные в рамках ________________________________
4. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
Оплата производится по факту поставки товара, выполнении работы, оказании услуг, включая проверку качества. Государственный заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) в течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки товара, работ, услуг. Авансирование не предусматривается.
5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта
_______ (_______) рублей.
6. Порядок формирования цены государственного контракта.
Цена сформирована с учетом сопутствующих затрат, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
По месту расположения ______________________________________.
Результаты передаются Государственному заказчику по месту его нахождения (г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1).
8. Сроки и порядок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется _______________________________. (указать количество этапов)
Начало поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения государственного контракта.
Окончание поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ___________________.
9. Назначение и цели использования товара, работ, услуг:
Целями поставки товара, выполнения работ, оказания услуг являются:
- __________________
- __________________
- __________________.
10. Краткое описание Государственного заказчика и его деятельности в целом: Государственный заказчик - Федеральное архивное агентство (Росархив) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства, а также по контролю, оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в этой сфере.
11. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в указанный срок в полном объеме, в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.
Досрочная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг допускается только после получения согласия Государственного заказчика.
Все риски, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, возлагаются на ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).
Переход ответственности и риска по поставленному товару, выполненным работам, оказанным услугам осуществляется от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) к Государственному заказчику после подписания последним акта сдачи-приемки товара, работ, услуг.
12. Состав и объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
12.1. Требования к составу товара, работ, услуг:
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
...
12.2. Требования к порядку поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг:
______________________________________________________________________.
13. Требования по сохранности информации:
13.1. Требования к защите информации от несанкционированного доступа:
...
13.2. Требования по сохранности информации при авариях:
...
13.3. Дополнительные требования:
...
14. Требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг:
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) должен поставить товар, выполнить работу, оказать услуги без нарушения исключительных прав третьих лиц, с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда; обеспечить безопасность услуг и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц.
15. Порядок сдачи-приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанных услуг:
15.1. В соответствии с условиями государственного контракта. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) по требованию Государственного заказчика обязан предоставлять в течение 3-х рабочих дней относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию о ходе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
15.2. ...
15.3. ...
15.4. ...
16. Требования по передаче Государственному заказчику технических и иных документов:
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) передает Государственному заказчику подписанный и скрепленный печатями акт сдачи-приемки товара, работ, оказанных услуг в двух экземплярах и отчет, подтверждающий поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.
Государственный заказчик в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки товара, работ, услуг, отчета, подтверждающего поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, обязан принять решение о приемке или отказе от приемки товара, работ, услуг. На основании принятого решения ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) направляется подписанный акт сдачи-приемки товара, работ, услуг или мотивированный отказ.
17. Требования к объему предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан за свой счет в согласованные сроки исправить по требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки или дефекты в результатах поставленного товара, выполненных работах, оказанных услугах, если в процессе их поставки, выполнения, оказания ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) допустил отступление от условий государственного контракта, ухудшившее качество товара, работ, услуг.
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан за свой счет устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты в поставленном товаре, выполненной работе, оказанных услугах в согласованный Сторонами срок. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков, дефектов.
В том случае, когда ошибки обнаруживаются в процессе эксплуатации, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) в кратчайший срок без дополнительной оплаты производит устранение ошибок. Срок устранения недостатков, дефектов, происшедших по вине ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), должен составлять не более 20 (двадцати) дней.
18. Требования к сроку предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:
Не менее ____ месяцев с момента передачи Государственному заказчику результатов поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг.
Гарантийный срок будет исчисляться с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, работ, услуг.
19. Авторские права:
Права на результаты научно-технической деятельности, создаваемые при реализации государственного контракта и переданные Государственному заказчику, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ, оказании услуг, принадлежат Российской Федерации, от имени которой право распоряжения указанными объектами принадлежат Государственному заказчику.
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан незамедлительно уведомлять Государственного заказчика обо всех созданных при реализации государственного контракта объектах интеллектуальной собственности.
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) согласовывает с Государственным заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
20. Требования к ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ):
Требования, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
_______________________________ (наименование должности) _______________________________ (ФИО)
Часть VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения
государственного контракта на поставку товара (выполнение
работ, оказание услуг) по ______________
Начальная (максимальная) цена контракта определена согласно статье 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".
В целях применения метода сопоставимых рыночных цен использовалась информация о ценах услуг, полученная по запросам Государственного заказчика у исполнителей, обладающих опытом оказания соответствующих услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (размещена на сайтах в сети "Интернет").
Запросы Государственного заказчика направлялись с приложением технического задания и проекта государственного контракта по ______________________ (исх. от _________ N __________).
НМЦК определяется по формуле:
где:
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемых товара, работ, услуг v = 1;
n - количество значений, используемых в расчете, n = 3;
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена товара, работ, услуг, представленная в источнике с номером i.
Полученная информация о ценах и значение НМЦКрын, определенное в соответствии с вышеуказанной формулой, приведены в таблице:
N п/п
|
Наименование
|
Ц1, представленная в источнике ценовой информации N 1,
от ________,
исх. N _____,
руб.
|
Ц2, представленная в источнике ценовой информации N 2,
от ________,
исх. N _____,
руб.
|
Ц3, представленная в источнике ценовой информации N 3,
от _______, исх. N ____,
руб.
|
НМЦКрын, руб.
|
1.
|
_______________
|
_______
|
_______
|
_______
|
_______
|
Итого средняя стоимость товара, работ, услуг составляет _______ (_______) рублей 00 копеек.
Исходя из полученных коммерческих предложений, в рамках доведенных средств Федеральное архивное агентство определяет начальную (максимальную) цену контракта на товар, работы, услуги, по ____________ (_______) рублей.
____________________________ (наименование должности) __________________ (ФИО)
Приложение
к приказу Росархива
от 26 февраля 2019 г. N 34
Примерная форма
СОГЛАСОВАНО:
_______________________
(наименование должности)
__________ (инициалы, фамилия)
"__" _______ 20__ г.
|
УТВЕРЖДАЮ:
_______________________
(наименование должности)
_________ (инициалы, фамилия)
"__" _______ 20__ г.
М.П.
|
Извещение о проведении аукциона в электронной форме (электронного аукциона) на право заключения государственного контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по ________________________________ Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Дата размещения извещения о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе на www.zakupki.gov.ru: "__" _______ 20__ г.
Общая информация:
|
|
Идентификационный код закупки
|
___________________________
|
Номер извещения
|
___________________________
|
Наименование объекта закупки
|
___________________________
|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Электронный аукцион
|
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
___________________________
|
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
___________________________
|
Закупку осуществляет
|
Заказчик
|
Информация об организации, осуществляющей определение Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)
|
|
Организация, осуществляющая закупку
|
Федеральное архивное агентство
|
Почтовый адрес
|
Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
|
Место нахождения
|
Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
|
Ответственное лицо
|
Отводная Ольга Ратмировна
|
Адрес электронной почты
|
ros_torgi@gov.ru
|
Номер контактного телефона
|
(8495) 190-5540/(8495) 190-5556
|
Факс
|
(8495) 190-5538
|
Дополнительная информация
|
Информация отсутствует
|
Информация о процедуре закупки
|
|
Дата и время начала подачи заявок
|
"__" _______ 201_ г. в 00:00 ч.
|
Дата и время окончания подачи заявок
|
"__" _______ 201_ г. в 00:00 ч.
|
Место подачи заявок
|
Заявка на участие в электронном аукционе направляется Участником электронного аукциона оператору электронной площадки _______ (________) в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные Документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно
|
Порядок подачи заявок
|
В соответствии с Документацией об электронном аукционе и ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
|
"__" _______ 201_ г.
|
Дата проведения аукциона в электронной форме
|
"__" _______ 201_ г.
|
Дополнительная информация
|
Информация отсутствует
|
Начальная (максимальная) цена контракта
|
___________________________
|
Валюта
|
Российский рубль
|
Источник финансирования
|
Средства Федерального бюджета на 20__ год
|
Условия государственного контракта
|
|
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
|
___________________________
|
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
|
Начало поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: со дня заключения государственного контракта.
|
Окончание поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
"__" _______ 20__ г.
|
|
Информация об объекте закупки
|
Российский рубль
|
|||||
Наименование товара, работы, услуги
|
Код по ОКПД2
|
Код по КТРУ
|
Единица измерения
|
Количество
|
Стоимость
|
Итого: ____________ руб.
|
Преимущества и требования к участникам
|
|
Преимущества в соответствии с приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. N 126н.
|
___________________________
|
Требования к участникам
|
1. Единые требования к участникам в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ)
2. Требования к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ
Дополнительная информация к требованию отсутствует.
|
Дополнительные требования
|
___________________________
|
Ограничения и запреты участия в соответствии со статьей 42 Федеральным законом N 44-ФЗ
|
___________________________
|
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ
|
|
Обеспечение заявок
|
|
Требуется обеспечение заявок
|
_ %
|
Размер обеспечения заявок
|
___________ руб.
|
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия банковской гарантии
|
Участник электронного аукциона вносит денежные средства на специальные счета, открытые им в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.
Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее Участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе при совокупности следующих условий:
1) на специальном счете Участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки, предусмотренном п. 22 раздела I.I Инструкции участникам (Информационной карты) Документации об электронном аукционе, либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона N 44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной Участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.
|
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении Участника закупки от заключения контракта
|
"Номер расчетного счета"_________________
"Номер лицевого счета" __________________
"БИК" _________________________________
|
Обеспечение исполнения контракта
|
|
Требуется обеспечение исполнения контракта
|
__ %
|
Размер обеспечения исполнения контракта
|
_________ руб.
|
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
|
В случае, если в электронном аукционе предложение победителя о цене контракта на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона при подписании контракта обязан представить: либо обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Документации об электронном аукционе, либо не увеличенное обеспечение исполнение контракта с информацией, подтверждающей добросовестность Участника закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Требования к обеспечению исполнения контракта установлены в разделе 13 Документации об электронном аукционе.
|
Платежные реквизиты
|
"Номер расчетного счета"_________________
"Номер лицевого счета" __________________
"БИК" ________________________________
|
Дополнительная информация
|
___________________________________
|
Федеральное архивное агентство
(Росархив)
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________
(наименование должности)
_____________ (инициалы, фамилия)
"__" _______ 20__ г.
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения государственного контракта
на поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг _________________
Государственный заказчик: ------------------------- Федеральное архивное агентство
Москва
20__ год
ТОМ 1
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО
АРХИВНОГО АГЕНТСТВА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Состав Документации об электронном аукционе
Документация об электронном аукционе включает в себя:
1) том 1 Документации об электронном аукционе: общая часть (инструкция по подготовке и проведению электронного аукциона);
2) том 2 Документации об электронном аукционе: специальная часть, состоящая из:
а) инструкции участникам (Информационная карта);
б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2 (несут рекомендательный характер);
3) том 3 Документации об электронном аукционе: техническое задание;
4) том 4 Документации об электронном аукционе: проект государственного контракта.
2. Законодательное регулирование
Настоящая Документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)", а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
3. Государственный заказчик
Федеральное архивное агентство (далее - Государственный заказчик) проводит аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион) в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации об электронном аукционе.
4. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
Контрактная служба создана приказом Федерального архивного агентства "О создании Контрактной службы Федерального архивного агентства" от 27.01.2014 г. N 7, руководитель Контрактной службы - заместитель руководителя Росархива О.В. Наумов.
Контрактная служба является подразделением Государственного заказчика, без образования отдельного структурного подразделения, созданным в целях обеспечения осуществления закупок на основании приказа Государственного заказчика. В состав Контрактной службы входят сотрудники (должностные лица) из числа сотрудников Государственного заказчика.
5. Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Государственный заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении электронного аукциона и о возможности подавать заявки на участие в электронном аукционе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Томе 3 (техническое задание) Документации об электронном аукционе и проекте государственного контракта, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Документации об электронном аукционе.
5.2. Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в Томе 3 (техническое задание) Документации об электронном аукционе и проекте государственного контракта.
6. Начальная (максимальная) цена контракта. Валюта
Начальная (максимальная) цена контракта определяется доведенными до Государственного заказчика лимитами бюджетных обязательств на текущий год и указана в извещении о проведении электронного аукциона и Информационной карте электронного аукциона. Цена заключаемого государственного контракта не может превышать данную начальную (максимальную) цену контракта. Для формирования цены контракта и расчетов используется валюта Российской Федерации (российский рубль).
7. Требования к участникам закупки
7.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион.
7.2. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
непроведение ликвидации Участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
неприостановление деятельности Участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе.
отсутствие у Участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
отсутствие между Участником закупки и Государственным заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Государственного заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Участник закупки не является офшорной компанией;
отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
8. Расходы на участие в электронном аукционе
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе и участием в электронном аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
9. Преференции
9.1. В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов (в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг), субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации), то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте электронного аукциона.
9.2. Условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств, определяются приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. N 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10. Требования к содержанию, составу заявки на участие
в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению
10.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.
2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона N 44-ФЗ может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается государственный контракт.
3. Инструкция по заполнению заявки (первая часть) приведена в приложении 1 к тому 1 Документации об электронном аукционе.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика Участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика Участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие Участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона N 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии Участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для Участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право Участника такого электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;
6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
7) декларацию о принадлежности Участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Государственным заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
11. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.
11.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом Участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной Документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Государственному заказчику.
11.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений Документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания Участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
11.3. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений Документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию об электронном аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются Государственным заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней (не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей).
12. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения государственного контракта.
12.1. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны государственного контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
12.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено государственным контрактом.
12.3. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий государственного контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения государственного контракта.
12.4. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в единой информационной системе.
12.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вступает в силу и государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
12.6. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта устранено нарушение условий государственного контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа государственного заказчика от исполнения государственного контракта.
12.7. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения государственного контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ государственного контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт расторгнут. При этом расторжение государственного контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ осуществляется в следующем порядке:
а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила такой контракт от имени Российской Федерации (Российской Федерации наряду с субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным образованием), направляет в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения уведомление об указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ государственные контракты на поставку товара, обязательства по которым не исполнены на дату направления такого уведомления. Уведомление о расторжении специального инвестиционного контракта направляется Государственным заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в реестре государственных контрактов, заключенных Государственным заказчиками;
б) Государственный заказчик не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а" настоящего пункта уведомления обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
в) расторжение государственного контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным пунктом 2 части 15 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.
12.8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым государственный контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения государственного контракта, включается в установленном Федеральным законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
12.9. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83, пункта 2 части 2 статьи 83.1 Федерального закона N 44-ФЗ.
12.10. Если до расторжения государственного контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные государственным контрактом, при заключении нового государственного контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому государственному контракту. При этом цена государственного контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
12.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
12.12. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в государственном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.
12.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вступает в силу и государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
12.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта устранены нарушения условий государственного контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.15. При расторжении государственного контракта в связи с односторонним отказом стороны государственного контракта от исполнения государственного контракта другая сторона государственного контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
12.16. В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения государственного контракта Государственный заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения государственного контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона N 44-ФЗ, а также в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения государственного контракта.
13. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в Информационной карте электронного аукциона.
Участник электронного аукциона вносит денежные средства на специальные счета, открытые им в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.
Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее Участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, если на специальном счете Участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки, предусмотренном п. 21 раздела I.I Инструкции участникам (Информационной карты) Документации об электронном аукционе, либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Размер обеспечения исполнения контракта и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта
14.1. Размер обеспечения исполнения контракта указан в Информационной карте электронного аукциона.
14.2. Исполнение государственного контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия государственного контракта не менее чем на один месяц.
14.3. Государственный контракт заключается после предоставления Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
14.4. В случае не предоставления Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой Участник считается уклонившимся от заключения государственного контракта.
14.5. В случае если предложенная в заявке Участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ.
14.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
14.7. В случае если Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона N 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому Участнику закупки не применяются.
15. Заключение государственного контракта
по результатам электронного аукциона. Условия признания
победителя электронного аукциона или иного Участника
электронного аукциона, уклонившимися от заключения
государственного контракта
15.1. По результатам электронного аукциона государственный контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ, с иным Участником электронного аукциона, заявка которого на участие в электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным Документацией об электронном аукционе и (или) извещением о проведении электронного аукциона.
15.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона N 44-ФЗ протокола подведения итогов электронного аукциона, Государственный заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, с использованием единой информационной системы без своей подписи проект государственного контракта, который составляется путем включения в проект государственного контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены государственного контракта, предложенной Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, либо предложения о цене за право заключения государственного контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара).
15.3. В течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта государственного контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект государственного контракта, размещает на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, подписанный проект государственного контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения государственного контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) Документации об электронном аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ.
15.4. В течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта государственного контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается государственный контракт, в случае наличия разногласий по проекту государственного контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, размещает на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, в отношении государственного контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается государственный контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта государственного контракта, не соответствующим Документации об электронном аукционе и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
15.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ протокола разногласий Государственный заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, с использованием единой информационной системы доработанный проект государственного контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, проект государственного контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке Государственным заказчиком проекта государственного контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
15.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, проект государственного контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения государственного контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
15.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, проекта государственного контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, Документации об электронном аукционе обеспечения исполнения государственного контракта Государственный заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, с использованием единой информационной системы государственный контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.
15.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 14.7 Документации об электронном аукционе и подписанного Государственным заказчиком государственного контракта он считается заключенным.
15.9. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69, части 13 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ протоколов.
15.10. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в Документации об электронном аукционе и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.
15.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Федерального закона N 44-ФЗ.
15.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ, государственный контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику, Участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения государственного контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
15.13. Победитель электронного аукциона признается Государственным заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, он не направил Государственному заказчику проект государственного контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ. При этом Государственный заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке, на которой проводится электронный аукцион, с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения государственного контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения государственного контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
15.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Государственный заказчик вправе заключить государственный контракт с Участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот Участник признается победителем электронного аукциона, и в проект государственного контракта, прилагаемый к Документации об электронном аукционе и (или) извещению о проведении электронного аукциона, Государственным заказчиком включаются условия исполнения государственного контракта, предложенные этим Участником. Проект государственного контракта должен быть направлен Государственным заказчиком этому Участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения государственного контракта. При этом Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
15.15. Участник закупки, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, вправе подписать проект государственного контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, либо отказаться от заключения государственного контракта. Одновременно с подписанным государственным контрактом победитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) Документацией об электронном аукционе, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона N 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику, денежные средства в размере предложенной победителем электронного аукциона цены за право заключения государственного контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае подписания проекта государственного контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения государственного контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, он не подписал проект государственного контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения государственного контракта или отказался от заключения государственного контракта.
15.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию государственного контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
16. Возможность Государственного заказчика изменить
условия контракта
16.1. Изменение существенных условий государственного контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ:
16.1.1. При заключении государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с Участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ заключается государственный контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой государственного контракта, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной Участником электронного аукциона, с которым заключается государственный контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.
16.2. При исполнении государственного контракта допускается изменение существенных условий государственного контракта по соглашению сторон в следующих случаях:
16.2.1. Если возможность изменения условий государственного контракта была предусмотрена Документацией о закупке и государственным контрактом:
а) при снижении цены государственного контракта без изменения предусмотренных государственным контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий государственного контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные государственным контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные государственным контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены государственного контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в государственном контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены государственного контракта. При уменьшении предусмотренных государственным контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны государственного контракта обязаны уменьшить цену государственного контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного государственным контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены государственного контракта на предусмотренное в государственном контракте количество такого товара.
16.2.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
16.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения государственного контракта обеспечивает согласование новых условий государственного контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения государственного контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных государственным контрактом.
Приложение 1
к тому 1 Документации
об электронном аукционе
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ)
Участник закупки заполняет заявку с учетом требований настоящей Документации в соответствии с порядком, указанном на сайте оператора электронной площадки, которой проводится электронный аукцион.
Документы и сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, должны иметь читаемый текст и не допускать двусмысленных толкований.
Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная Участником электронного аукциона, а также документы и сведения, связанные с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке.
Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником закупки в составе заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык.
Информация, предоставляемая в первой части заявки, по своему содержанию должна соответствовать требованиям технического задания (Том 3 настоящей Документации об электронном аукционе).
Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого к использованию товара должно осуществляться по каждой отдельной позиции (отдельному наименованию), указанной в техническом задании (Том 3 настоящей Документации об электронном аукционе).
Конкретные показатели - показатели, позволяющие определить соответствие предлагаемого товара требованиям Государственного заказчика, установленным в Документации об электронном аукционе.
К конкретным показателям относятся: наименование товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара, размеры и вес товара, иные показатели (связанные с определением соответствия предлагаемых товаров установленным Государственным заказчиком требованиям).
Все сведения, представленные Участником аукциона, в составе первой части заявки на участие в аукционе, и описывающие показатели, связанные с определением соответствия предлагаемых товаров установленным Документацией об электронном аукционе требованиям, являются конкретными показателями.
При этом конкретные показатели предлагаемого товара, это показатели, которые однозначно идентифицируют товар, его размерные и качественные характеристики, являются контрольными при приемке товара, не могут иметь двух и более значений (за исключением случаев, установленных Документацией об электронном аукционе), не должны допускать двусмысленных толкований (обозначений).
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником закупки на электронную площадку, на которой проводится электронный аукцион, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого Участника закупки.
Участник закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов и сведений в составе заявки на участие в электронном аукционе может привести к неправильному пониманию Единой комиссией по осуществлению закупок Государственного заказчика представленных документов и сведений, в связи с чем такой Участник закупки может быть не допущен к электронному аукциону.
Сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном аукционе, не должны допускать двойного толкования, а также должны отсутствовать неопределенности в описании товаров (работ, услуг) фразы: "должен быть", "может быть", "не должен", "и так далее", "или эквивалент", "или аналог", "не менее", "не более" и т.д. Если в тексте вышеуказанных сведений Участником закупки используются сокращения, нестандартные термины, то должна быть приведена их расшифровка в списке терминов и определений.
В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами: "диапазон значений..." Участник закупки должен указать именно диапазон значений, так как поименованные данным образом показатели являются показателями, значения которых не могут изменяться. В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами: "значение должно быть в диапазоне...", Участник закупки должен указать один конкретный показатель, соответствующий требуемому диапазону значений.
В случае указания интервалов значений показателей, сопровождающихся предлогами: "от" и/или "до" без слова "включительно", означает, что граничные значения конкретных показателей не могут являться соответствующими данному интервалу значений, так как данный интервал является интервалом с не включенными граничными значениями. Использование знака: - ";", разделяющего свойства товара, свидетельствует о том, что необходимо выбрать одно из указанных свойств товара. Знак ",", разделяющий свойства товара, свидетельствует о перечислении свойств товара, каждое из которых необходимо Государственному заказчику для удовлетворения нужды в тех или иных свойствах товара. Знак "/" при описании характеристик в перечне товаров не означает минимальный и (или) максимальный показатель, а является требованием к показателю товара.
Указанные характеристики товара с применением символа (знак) "-" (черточка, тире, дефис) и знака "..." (многоточие) между значениями (пример "5...10") означают диапазон допустимых параметров (значений), из которого необходимо выбрать конкретный показатель в пределах этого диапазона.
Указанные характеристики товара с применением предлогов (слов): "не более", "не менее", "не выше", "не ниже", частицы "не" с иными стандартными наречиями русского языка, означающими "превышение" или "занижение" значений показателей по сравнению с заданными, а также с применением символов (знаков) "", "" (меньше или равно, больше или равно) перед числовым показателем (значением), означают, что Участнику закупки необходимо выбрать конкретный показатель (значение) в заданном пределе (диапазоне). Кроме того, в своей заявке Участник закупки должен учитывать, что в данном случае указанный числовой показатель входит в этот диапазон, т.е. является включенным.
Указанные характеристики товара с применением предлогов (слов): "более", "менее", "выше", "ниже", иных стандартных наречий русского языка, означающих "превышение" или "занижение" значений показателей по сравнению с заданными, а также с применением символов (знаков) ">", "<" (больше, меньше) перед числовым показателем (значением), означают, что Участнику закупки необходимо выбрать конкретный показатель (значение) в заданном пределе (диапазоне). Кроме того, в своей заявке Участник закупки должен учитывать, что в данном случае указанный числовой показатель не входит в этот диапазон, т.е. не является включенным.
Указанные характеристики товара с применением символов (знаков) "+/-" (плюс/минус) в скобках после числового показателя (значения), означают, что Участнику закупки необходимо выбрать конкретный показатель (значение) в заданном пределе (диапазоне). Кроме того, в своей заявке Участник закупки должен учитывать, что в данном случае указанный числовой показатель входит в этот диапазон, т.е. является включенным.
Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать наименования, количество и значения показателей товара, соответствующие наименованиям, количеству и значениям показателей товара, в том числе функциональным, техническим, эксплуатационным показателям, установленным в Томе 3 (техническое задание) документации. Если в Томе 3 (техническое задание) документации предусмотрена комплектность товара, Участник закупки должен в обязательном порядке в своем предложении предоставить сведения о комплектности товара.
Наименование страны происхождения товара рекомендуется указывать в соответствии с постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст (ред. от 08.05.2018) "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира" (вместе с "ОК (МК (ИСО 3166) 044-97) 025-2001").
При указании конкретных показателей могут быть указаны конкретные марки, модели предлагаемого товара.
В случае применения Участником аукциона в заявке на участие в электронном аукционе условных обозначений или сокращений, не установленных Документацией об электронном аукционе, должна быть приведена их полная расшифровка. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований, не должны быть противоречивыми. Наличие двусмысленных толкований и противоречий может быть расценено Единой комиссией по осуществлению закупок Государственного заказчика как представление недостоверных сведений.
Все единицы измерений конкретных показателей, указанные Участником аукциона в заявке на участие в электронном аукционе, должны соответствовать единицам измерения значений показателей, служащих для определения соответствия закупаемых товаров установленным Государственным заказчиком требованиям.
При этом при указании Участником аукциона конкретных значений показателей предлагаемого товара следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и не допускается использование формулировок "не более", "не менее" и т.п., за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются производителем товара.
При указании наименования места происхождения товара Участникам аукциона рекомендуется использовать полное или сокращенное наименование страны. При указании наименования производителя товара Участникам аукциона рекомендуется указывать полное наименование производителя (изготовителя) товара.
Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не рекомендуется. В случае, если Участнику закупки необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в формате MSExcel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости Участником закупки оформляется новый документ формата MSExcel.
Единой комиссией по осуществлению закупок Государственного заказчика будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).
Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях предлагаемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара или наименовании производителя товара, указанного в первой части заявки на участие в аукционе, несет Участник закупки.
ТОМ 2
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО
АРХИВНОГО АГЕНТСТВА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I.I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
(ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА)
1.
|
Государственный заказчик
|
Государственный заказчик: Федеральное архивное агентство
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
Ответственное должностное лицо: Отводная Ольга Ратмировна
тел. (8495) 190-5540; факс: (8495) 190-5538
Электронная почта: ros_torgi@gov.ru
|
|
2.
|
Сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещена информация об электронном аукционе
|
Сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещена информация об электронном аукционе:
- Единая информационная система в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru;
- оператор электронной площадки ___________
|
|
3.
|
Наименование и описание объекта закупки
|
Электронный аукцион на право заключения государственного контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) _______________________________
_____________
Описание объекта закупки указано в Томе 3 (Техническое задание)
|
|
4.
|
Язык заявки
|
Заявка на участие в электронном аукционе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, предоставленные Участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русский язык.
|
|
5.
|
Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
|
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
_________________________________________________
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Начало поставки: со дня заключения государственного контракта.
Окончание поставки: "__" _______ 201_ года.
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: определяются в соответствии с техническим заданием и государственным контрактом.
|
|
6.
|
Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена по лотам). Сведения о валюте
|
Начальная (максимальная) цена государственного контракта определена доведенными до Государственного заказчика лимитами бюджетных обязательств на 20__ год и составляет:
_________ (_____________________) рублей, с учетом затрат на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Указанная цена рассчитана согласно статье 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".
Указанная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам электронного аукциона. Участник производит расчет цены контракта по представленным Государственным заказчиком требованиям к товару, работам, услугам, указанным в техническом задании.
В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, оплата такого контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой государственного контракта.
Для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) используется валюта Российской Федерации.
|
|
7.
|
Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг
|
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг финансируется за счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках ________________________________________________________. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
Оплата производится по факту поставки, погрузочно-разгрузочных работ, оказания услуг. Государственный заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки товара, работ, услуг.
Авансирование не предусмотрено.
|
|
8.
|
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате государственного контракта
|
Не применяется
|
|
9.
|
Требования к участникам закупки
|
Все участники закупки должны соответствовать следующим единым требованиям:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации Участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности Участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;
4) отсутствие у Участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
|
|
6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между Участником закупки и Государственным заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Государственного заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
9) Участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
|
|
10.
|
Дополнительные требования к участникам закупки
|
Не установлены
|
|
11.
|
Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ
|
Не установлены
|
|
12.
|
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами
|
Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ
постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 N 1236, от 26.09.2016 N 968
|
|
13.
|
Привлечение субподрядчиков
|
Участник закупки вправе для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по предмету электронного аукциона привлекать субподрядные организации.
|
|
14.
|
Предоставление разъяснений положений Конкурсной документации
|
Любой Участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом Участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Государственному заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Государственный заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания Участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил государственному заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
|
|
15.
|
Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе
|
1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:
2.1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2.2. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.
2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона N 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается государственный контракт.
3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
3.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
|
|
3.2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частью 2 (при наличии таких требований) Федерального закона N 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
3.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе, и указанные документы не передаются вместе с товаром в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый государственный контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;
3.5. документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;
3.6. документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
|
|
3.7. декларация о принадлежности Участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Государственным заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
2.8. Любые другие документы по усмотрению Участника электронного аукциона.
Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов.
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет Участник закупки.
|
|
16.
|
Требования к товарам (работам, услугам), являющихся предметом электронного аукциона, их количественных и качественных характеристик
|
Описание участниками закупки поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), их количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с Техническим заданием (том 3 Техническое задание) и по форме 1.2.2 тома 2 (форма носит рекомендательный характер).
|
|
17.
|
Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
|
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 00.00 "__" _______ 2019 г.
Государственный заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении электронного аукциона в порядке, установленном статьей 63 Федерального закона N 44-ФЗ.
|
|
18.
|
Место подачи заявок на участие в электронном аукционе
|
www.________
|
|
19.
|
Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
|
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется Участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую часть заявки на участие в электронном аукционе и соответственно вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного лица Участника закупки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
|
|
20.
|
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
|
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: "__" _______ 20__ г.
|
|
21.
|
Дата проведения электронного аукциона
|
Электронный аукцион состоится "__" _______ 20__ г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Государственный заказчик.
|
|
22.
|
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
|
Обеспечение заявки устанавливается в размере __ % от начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет: _______ (_____________) рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться Участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется Участником закупки.
Внимание!
По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в электронном аукционе может предоставляться Участником закупки только путем внесения денежных средств.
|
|
23.
|
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
|
Участник электронного аукциона вносит денежные средства на специальные счета, открытые им в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.
Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее Участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, если на специальном счете Участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки, предусмотренном пунктом 19 раздела I.I Инструкции участникам (Информационной карты) Документации об электронном аукционе, либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации.
|
|
24.
|
Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления
|
Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере __ % от начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет: ____ (_______) рублей 00 копеек.
В течение пяти дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе проекта государственного контракта победитель электронного аукциона одновременно с подписанным усиленной электронной подписью проектом государственного контракта размещает на электронной площадке документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения государственного контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации об электронном аукционе.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Участником закупки, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.
Важно!!!
Если обеспечением исполнения государственного контракта является внесение денежных средств на счет Государственного заказчика в размере обеспечения исполнения государственного контракта, то перечисление денежных средств осуществляется по следующим реквизитам:
Федеральное архивное агентство л/cч 05951001550
ИНН 7710474216 КПП 770601001
р/с 40302810900001001901
Межрегиональное операционное УФК в Операционный департамент Банка России БИК 044501002
В платежном документе в поле "назначение платежа" указывается следующее: "Целевые средства на обеспечение исполнения контракта по аукциону в электронной форме на право заключения государственного контракта на _________________________"
В случае избрания способа обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии срок действия такой гарантии должен превышать срок действия государственного контракта не менее чем на один месяц.
|
|
Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона N 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из государственного контракта при его заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Государственным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
8) о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта лицензии на осуществление банковских операций Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. (ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2019 г.)
|
РАЗДЕЛ I.II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
1.2.1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
ФОРМА СОГЛАСИЯ
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Государственному заказчику:
Руководителю
Федерального архивного агентства
А.Н. Артизову
__________________________________
115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
|
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 1. Изучив извещение и Документацию об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на ______________________________, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, мы сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку на участие в аукционе в электронной форме. 2. Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона в электронной форме. 3. Мы согласны поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации об электронном аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе в электронной форме. 4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации об электронном аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг. 5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на товар, работы, услуги, которые должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с предметом аукциона, данный товар, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями Документации об электронном аукционе, включая требования, содержащиеся в техническом задании Документации об электронном аукционе. 6. Если по итогам аукциона Государственный заказчик предложит нам заключить государственный контракт, мы берем на себя обязательство поставить товар, выполнить работу, оказать услуги на условиях в соответствии с требованиями Документации об электронном аукционе, включая требования, содержащиеся в техническом задании Документации об электронном аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт. 7. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке на участие в аукционе в электронной форме информации. 8. В случае если по итогам аукциона Государственный заказчик предложит нам заключить государственный контракт, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Федеральным архивным агентством на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном аукционе и условиями наших предложений. 9. В случае если мы будем признаны Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном аукционе и нашим предложением о цене контракта. 10. В случае если мы будем признаны единственным Участником аукциона в электронной форме, мы обязуемся подписать государственный контракт на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации об электронном аукционе и в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. 11. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения государственного контракта и присвоения ей первого номера нами будет предоставлено обеспечение исполнения государственного контракта в виде ______________________________________________________________________ (безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на счет Государственного заказчика) на сумму __________________________________________________________________ (сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой аукциона) 12. Подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта. 13. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка на участие в аукционе в электронной форме будет носить характер предварительного заключенного нами и Государственным заказчиком договора о заключении государственного контракта на условиях наших предложений.
Примечание: Согласие Участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг при подаче заявки оператору электронной площадки формируется при помощи штатного интерфейса. Помимо этого, есть возможность прикрепить указанную форму согласия отдельным файлом. Данная форма носит рекомендательный характер.
1.2.2. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
ФОРМА СВЕДЕНИЙ
О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА,
КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
Государственному заказчику:
Руководителю
Федерального архивного агентства
А.Н. Артизову
__________________________________
115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
|
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ (АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) Исполняя наши обязательства и изучив Документацию об электронном аукционе на право заключения с Федеральным архивным агентством государственного контракта на ___________________________________________________________________________ (укажите наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемого товара по предмету аукциона), в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона в электронной форме, проект контракта на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с условиями, указанными в нижеприведенной таблице: Сведения о качестве, технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара
N п/п
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работ, услуг
|
Единица измерения
|
Кол-во
|
Страна происхождения, производитель, марка
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Иные обязательные сведения и данные согласно Документации об электронном аукционе: Описание подлежащих поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг осуществляется в виде комментариев к техническому заданию с обоснованием предложений по каждой из следующих позиций: 1. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ___________ 2. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ___________ 3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: _________ 4. Безопасность товара, работ, услуг: _________________________________ 5. Маркировка товара: _________________________________________________ 6. Упаковка товара: ___________________________________________________ 7. Передача Государственному заказчику технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг: ____________________ 8. Порядок сдачи и приемки товара, работ, услуг: ______________________ 9. Предложение по объему гарантии качества товара, работ, услуг: ______ 10. Предложение по сроку гарантии качества товара, работ, услуг: ______ Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации об электронном аукционе, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
Примечание: Качество подлежащего поставке товара, подлежащих выполнению работ, оказанию услуг будет оцениваться на основании анализа предоставленного описания. Заявка с формулировкой "в соответствии с техническим заданием" будет рассматриваться Единой комиссией как несоответствующая части 3 статьи 66 Федерального закона N 44-ФЗ, согласно которому заявка на участие в аукционе должна содержать сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг.
Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, предоставленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающие качество подлежащего поставке товара, подлежащих выполнению работ, оказанию услуг)
Заявки с выявленными разночтениями цифрами и прописью будут рассматриваться Единой комиссией как несоответствующие требованиям документации.
Данная форма носит рекомендательный характер.
ТОМ 3
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО
АРХИВНОГО АГЕНТСТВА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________
Краткое описание сущности заказа в целом: ________________________________
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности _________________________________________, соответствующий предмету государственного контракта - ________ _____________________.
2. Количество оказываемых услуг: ___________________________________.
3. Источник финансирования государственного заказа:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Назначение услуги и цели использования:
______________________________________________________________________.
5. Форма, сроки и порядок оплаты услуги:
Форма оплаты - безналичный расчет. Государственный заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту _________________ по государственному контракту в течение 10 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки поставки, работ, услуг.
Авансирование - предусмотрено (не предусмотрено).
6. Начальная (максимальная) цена контракта: _________ (______) рублей.
7. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Начало: со дня заключения государственного контракта.
Окончание: "__" _______ 20__ года.
8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Федеральное архивное агентство (Росархив): 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1.
_____________ осуществляется в соответствии с приложением 5 к государственному контракту.
9. Условия оказания услуги:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Требования к качеству услуги:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
11. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Требования к техническим характеристикам продукции:
1.
|
||
2.
|
||
3.
|
||
4.
|
||
5.
|
||
6.
|
||
7.
|
||
8.
|
||
13. Требования к безопасности товара, работам, услугам:
- безопасность окружающих при использовании;
- упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения.
14. Требования по комплектности продукции:
В комплект поставки должны быть включены комплекты эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.
15. Требования к маркировке продукции:
Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортная продукция - международным стандартам маркировки. Маркировка продукции должна содержать: наименование продукции, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке продукции.
16. Требования к упаковке продукции:
Упаковка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортная продукция - международным стандартам упаковки.
17. Требования по передаче Государственному заказчику технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
18. Порядок приема-передачи прав использования программного обеспечения:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
19. Требования к поставщику, исполнителю (работ, услуг):
Требования, установленные в соответствии со ст. 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе.
_________________________
(наименование должности)
__________ (Ф.И.О.)
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА __________________
Начальная (максимальная) цена государственного контракта определена согласно статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".
В целях применения метода сопоставимых рыночных цен использовалась информация о ценах услуг, полученная по запросам Государственного заказчика у поставщиков, обладающих опытом поставки соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном доступе (размещена на сайтах в сети "Интернет").
Запросы Государственного заказчика направлялись с приложением технического задания и проекта государственного контракта на __________________ (исх. от ________ N ____________).
НМЦК определяется по формуле:
где:
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемой услуги, v=__;
n - количество значений, используемых в расчете, n=__;
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена услуги, представленная в источнике с номером i.
Полученная информация о ценах услуг и значение НМЦКрын, определенное в соответствии с вышеуказанной формулой, приведены в таблице:
N п/п
|
Наименование
|
Ед. измерения
|
Кол-во
|
Ц1, представленная в источнике ценовой информации N 1,
исх. N ___ от ___, руб.
|
Ц2, представленная в источнике ценовой информации N 2,
исх. N ___ от ___, руб.
|
Ц3, представленная в источнике ценовой информации N 3,
исх. N ___ от ___, руб.
|
НМЦКрын, руб.
|
1.
|
|||||||
2.
|
|||||||
3.
|
Итого, средняя стоимость товара, работ, услуг составляет ______ (________) рублей __ копеек.
Исходя из полученных коммерческих предложений, в рамках доведенных средств Федеральное архивное агентство определяет начальную (максимальную) цену товара, работ, услуг _____________________ __________ (___________) рублей 00 копеек.
_________________________
(наименование должности)
____________ (Ф.И.О.)
ТОМ 4
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ФЕДЕРАЛЬНОГО
АРХИВНОГО АГЕНТСТВА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ______
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
по _________________________________________________
г. Москва "__" _________ 20__ г. Федеральное архивное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, в лице __________________________________________________________, действующего на основании доверенности, выданной руководителем Федерального архивного агентства Артизовым Андреем Николаевичем от ______ N _______, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________ (полное наименование Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) с указанием ___________________________________________________________________________ ведомственной принадлежности) именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) в лице ______________________________________________________________________ (наименование должности) ___________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) действующего на основании _________________________________________________ (Устава, Положения и т.п.) с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет и условия государственного контракта
1.1. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) в соответствии с требованиями и условиями настоящего государственного контракта обязуется поставить товар, выполнить работу, оказать услугу, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги по _____________________.
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по настоящему государственному контракту (далее - "государственный контракт") финансируется за счет средств федерального бюджета.
1.2. Государственный контракт заключен по результатам проведения аукциона в электронной форме (Протокол от "__" _____ 20__ г. N ________, извещение от "__" _________ 20__ г. N _____).
Идентификационный код закупки __________________________.
1.3. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по государственному контракту осуществляется в соответствии с техническим заданием, календарным планом, протоколом согласования объема финансирования, сметой расходов, спецификацией (соответственно приложения NN 1, 2, 3, 4, 5 к государственному контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется по адресу(ам):
________________________________________________________________.
1.4. Товар должен быть поставлен с необходимой сопроводительной и технической документацией (на русском языке), необходимой для эксплуатации товара.
1.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
II. Права и обязанности Сторон
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется:
2.1. Поставить товар, выполнить работу, оказать услугу своевременно, с высоким качеством, в соответствии с техническим заданием и календарным планом, согласно условиям государственного контракта.
2.2. В рамках исполнения государственного контракта осуществить (выполнить, оказать) _________________ в соответствии с функциональными и качественными характеристиками, согласно техническому заданию и спецификации поставки товаров.
Произвести погрузочно-разгрузочные работы, поднятие на этаж.
2.3. Незамедлительно уведомлять ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, либо об обстоятельствах, создающих невозможность их завершения в определенные Сторонами сроки.
2.4. Нести риск случайной гибели или повреждения товара, работы, услуг вплоть до дня приемки их ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.5. В установленном порядке сдать поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.
2.6. В случае выявления недопоставки товара (его комплектующих частей), поставки недоброкачественного товара, некачественного выполнения работ, оказания услуг, за свой счет восполнить недопоставленное количество товара (его комплектующих частей), или заменить его на качественный, устранить замечания по выполненной работе, оказанной услуге в срок, установленный двусторонним актом, составленным согласно пункту 3.4 государственного контракта, но не позднее ____ рабочих дней со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства.
2.7. В течение 3 рабочих дней со дня получения запроса предоставить относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию, запрашиваемую ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на основании пункта 2.20 государственного контракта.
2.8. Представить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ сведения об изменении своего адреса, фактического местонахождения и банковских реквизитов не позднее 5 календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок соответствующего уведомления фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) будут считаться адрес и реквизиты, указанные в пункте 11.7 государственного контракта.
2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе:
2.10. Самостоятельно определять способы поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, если это не противоречит условиям государственного контракта, технического задания.
2.11. Получать оплату за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу в порядке и сроки, указанные в разделе V государственного контракта.
2.12. Привлекать к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг третьих лиц, что не освобождает ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) от ответственности перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств. При заключении договора с третьими лицами ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан учитывать условия государственного контракта, а при заключении такого договора передать его копию ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.
При привлечении ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) к исполнению государственного контракта третьих лиц (юридических и физических лиц) к их отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.13. Осуществлять проверку соответствия техническому заданию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
2.14. Принять поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги надлежащего качества и оплатить их.
2.15. Уменьшить сумму, подлежащей уплате ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе:
2.17. Осуществлять надзор за качеством поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, требовать от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) информацию о ходе выполнения государственного контракта.
2.18. В процессе поставки товара, выполнении работ, оказании услуг давать составленные в письменной форме и обязательные для ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) распоряжения с требованием заменить некачественные товары и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству товара, работ, услуг.
2.19. Увеличивать, по соглашению Сторон, предусмотренный государственным контрактом объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшать предусмотренный государственным контрактом объем поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены государственного контракта, пропорционально дополнительному объему поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг исходя из установленной в государственном контракте цены единицы товара, работ, услуг, но не более чем на десять процентов цены государственного контракта. При уменьшении предусмотренного государственным контрактом объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену государственного контракта исходя из цены товара, работ, услуг.
2.20. Запрашивать у ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) любую относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию.
2.21. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
III. Порядок сдачи и приемки товара, работ, услуг
3.1. Приемка поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании.
По окончании поставки товара, выполнении работ, оказании услуг ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет акт сдачи-приемки товара, работ, услуг и отчетные документы (материалы) ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ (его полномочному представителю - _____________).
3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК имеет право привлекать экспертов или экспертные организации на основании договоров (контрактов) для проведения экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных государственным контрактом.
3.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки товара, работ, услуг и отчетных документов (материалов) обязан принять решение о приемке или отказе от приемки товара, работ, услуг. На основании принятого решения ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) направляется подписанный ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ акт сдачи-приемки товара, работ, услуг или мотивированный отказ.
3.4. В случае мотивированного отказа от приемки товара, работ, услуг ввиду несоответствия их техническому заданию и календарному плану Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых допоставок (замены товара), недостатков в выполненных работах, оказанных услугах согласно пункту 2.6 государственного контракта с указанием сроков их выполнения, но не позднее 7 рабочих дней со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства.
Допоставки (замена) товара, устранение недостатков в выполненных работах, оказанных услугах производятся за счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ).
После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка. При повторном обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, ухудшающих качество услуг, или иных недостатков, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия оказанных услуг, которое подписывается членами приемочной комиссии и направляется ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ).
Обнаружение недостатков, препятствующих повторной приемке услуг, либо нарушение сроков устранения недостатков являются существенными нарушениями настоящего контракта.
В случае установления факта несоответствия качества оказанных услуг ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) требованиям, установленным ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, а также требованиям контракта, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы.
В случае несогласия ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) с результатами экспертиз (проверок, исследований), проведенных ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), в независимой экспертной организации, отобранной ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
3.5. В случае досрочного выполнения обязательств по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
IV. Сроки исполнения
4.1. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту: с даты заключения государственного контракта по "__" _______ 20__ года.
4.2. Содержание, этапы и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяются согласованным Сторонами календарным планом.
V. Цена государственного контракта и порядок расчетов
5.1. Цена государственного контракта составляет _______ (______) рублей 00 копеек (с учетом НДС % - ______ (_________) рублей ___ копеек) (далее - цена государственного контракта).
Цена государственного контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.19 и 5.2 государственного контракта, и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением государственного контракта.
5.2. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом количества товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
5.3. В цену государственного контракта включаются все расходы ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), производимые им в процессе поставки товара, выполнении работ, оказании услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также доставку товара, сборку оборудования, вывоз упаковочного материала.
5.4. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) передает ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ для оплаты государственного контракта оригиналы следующих документов:
- акта сдачи-приемки товара, работ, услуг;
- счета;
- товарной накладной.
5.5. Оплата за поставляемый товар, выполняемые работы, оказываемые услуги по государственному контракту производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ без авансирования, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, работ, услуг по государственному контракту.
(В случае, если ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ предусмотрена выплата аванса, в государственный контракт вместо п. 5.5 и п. 5.6 внести текст следующего содержания:
"5.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК производит выплату авансового платежа ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) в размере ___% от цены государственного контракта, что составляет ______(___________________) рублей на банковский счет, указанный в п. 11.7 государственного контракта.
Оплата поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на банковский счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), указанный в п. 11.7 государственного контракта путем перечисления денежных средств (за вычетом авансового платежа, выплаченного ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) по государственному контракту) за счет средств федерального бюджета на основании акта сдачи-приемки (этапа) работ в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.")
5.6. Оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств в размере цены государственного контракта за счет средств федерального бюджета на основании акта сдачи-приемки товара, работ, услуг в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
Оплата производится на банковский счет, указанный в пункте 11.7 государственного контракта.
5.7. Расчеты за поставленный по государственному контракту товар, выполненные работы, оказанные услуги производятся между ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ и ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной государственным контрактом.
5.8. В случае проведения экспертизы поставленного товара выполненных работ, оказанных услуг, оплата производится после проведения экспертизы и в соответствии с заключением по их результатам.
5.9. Обязательства ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА по оплате денежных сумм по государственному контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном государственным контрактом, с банковского счета ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, указанного в пункте 11.7 государственного контракта.
5.10. Поставка товара, выполненных работ, оказанных услуг оплачивается ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, установленном для финансирования расходов федерального бюджета, направляемых на оплату государственных контрактов.
VI. Гарантии качества товара, работ, услуг
6.1. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет гарантию на поставляемый товар, выполняемые работы, оказываемые услуги на ___ месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки товара, работ, услуг (в соответствии с пунктом __ технического задания). Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Гарантийное обслуживание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги производится без дополнительных расходов со стороны ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
6.2. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) гарантирует качество товара, работы, услуги в целом, включая составные части и комплектующие изделия к поставляемому товару. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.
6.3. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товарах, работах, услугах в течение гарантийного срока или заменить товар, устранить недостатки в работе, оказанной услуге в срок не более __ рабочих дней после получения сообщения ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА о выявленных недостатках (дефектах).
6.4. В случае устранения недостатков (дефектов) в товарах, работах, услугах на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого товары, работы, услуги не использовались из-за обнаруженных недостатков (дефектов). При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня замены товара.
ПОСТАВЩИК при поставке товара гарантирует, что:
6.5. Товар является новым и соответствует по качеству техническим условиям изготовителя и безопасен при использовании.
6.6. Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
6.7. Сопроводительная и техническая документация является комплектной и достаточной для эксплуатации товара.
VII. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается настоящим государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2. За каждый факт неисполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042):):
а) 10 процентов цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным по результатам определения ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным Участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042): за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в государственном контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. За ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые ПОДРЯДЧИК обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ государственным контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного государственным контрактом.
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ).
7.10. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) требований пункта 2.9 настоящего государственного контракта, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан уплатить пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) с соисполнителем, субподрядчиком за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по государственному контракту в полном объеме.
VIII. Форс-мажор
8.1. В случае, если в ходе исполнения государственного контракта обнаруживается невозможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия государственного контракта, либо об изменении его условий.
8.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документом компетентного органа.
IX. Срок действия, изменение и расторжение
государственного контракта
9.1. Государственный контракт действует со дня его заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Расторжение государственного контракта осуществляется по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны государственного контракта от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Расторжение государственного контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью государственного контракта. При этом ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) фактически поставленный к моменту расторжения государственного контракта товар, выполненные работы, оказанные услуги соответствующие по качеству и иным характеристикам условиям государственного контракта.
9.4. Изменения и дополнения настоящего государственного контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к государственному контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к государственному контракту являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.
X. Обеспечение исполнения государственного контракта <1>
--------------------------------
<1> Действие Раздела X не распространяется на ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), являющегося государственным учреждением.
10.1. Размер обеспечения исполнения государственного контракта определяется в размере __% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и составляет ________ (______________) рублей __ копеек.
10.2. Исполнение государственного контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на счет ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
10.3. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия государственного контракта не менее чем на один месяц.
Способ обеспечения исполнения государственного контракта - _________________.
10.4. В случае если цена государственного контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет обеспечение исполнения государственного контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) его обязательств по государственному контракту, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется в течение 10 банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение государственного контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем разделе государственного контракта.
10.6. В ходе исполнения государственного контракта ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения государственного контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения государственного контракта.
10.7. Возврат денежных средств, предоставленных ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в качестве обеспечения исполнения государственного контракта согласно пункту 10.1 настоящего государственного контракта, осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, работ, услуг, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения государственного контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ. (Части 7 - 7.2 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ применяются к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после 01.07.2019)
Указанные денежные средства перечисляются на счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), указанный в пункте 11.7 государственного контракта.
XI. Прочие условия
11.1. Финансирование государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ бюджетных ассигнований, о чем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). При этом в случае необходимости Стороны должны согласовать новые сроки и другие условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
11.2. Вся информация, относящаяся к содержанию и исполнению государственного контракта, признается Сторонами конфиденциальной. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ), ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам, за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Работникам, привлекаемым к исполнению государственного контракта, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.
11.3. По всем вопросам, не урегулированным государственным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.4. Все возможные споры решаются путем переговоров Сторон, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.
11.5. Все приложения к государственному контракту являются его неотъемлемой частью.
11.6. Государственный контракт составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Федеральное архивное агентство
|
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ):
_____________________________________
(полное или сокращенное наименование)
Адрес: ____________________________
ИНН ________ КПП _________
Л/с __________________________________
Расчетный счет N ______________________
в _________________ г. ___________
(наименование банка)
БИК _______________
корр. счет N ______________________
ОКПО _____________
ОКТМО __________
ОГРН ______________
ОКОНХ ___________
ОКДП ____________
ОКОПФ ____________
Дата постановки на учет в налоговом органе ______
тел. ______________
e-mail: ____________
|
Адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
Межрегиональное операционное УФК
ИНН _________________________
Л/с __________________________
Р/с N ________________________
БИК _________________________
в Операционный департамент Банка России г. Москва
тел. (8495) 190-5540
факс (8495) 190-5538
e-mail: ros_torgi@gov.ru
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
М.П.
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
_____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
М.П.
|
Приложение N 1
к государственному контракту
от "__" ______ 20__ г. N ___
УТВЕРЖДАЮ:
|
СОГЛАСОВАНО:
|
____________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
____________________________________
|
____________________________________
(должность, инициалы, фамилия ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
____________________________________
|
"__" _________ 20__ г.
|
|
"__" __________ 20__ г.
М.П.
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по государственному контракту N ____ от "__" ______ 20__ г. 1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 2. Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 3. Назначение товара, работ, услуг и цели использования: 4. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 5. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 6. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 7. Матрица распределения товара, выполнения работ, оказания услуг: 8. Порядок (последовательность) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 9. Требования к качеству товара: 10. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг: 11. Требования к техническим характеристикам товара, работам, услугам: 12. Требования к безопасности товара, работам, услугам: 13. Требования по комплектности товара: 14. Требования к маркировке товара: 15. Требования к транспортировке: 16. Требования к упаковке товара: 17. Требования к условиям эксплуатации товара, работам, услугам: 18. Требования по передаче Государственному заказчику технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг: 19. Порядок сдачи-приемки товара, работ, услуг: 20. Требования по объему гарантий качества товара, работ, услуг: 21. Требования к гарантийному обслуживанию: 22. Требования по сроку гарантии качества товара, работ, услуг: 23. Требования к ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ): 24. Критерии оценки товара, работ, услуг:
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
Приложение N 2
к государственному контракту
от "__" _____ 20__ г. N __
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по государственному контракту N ___
от "__" ______________ 201_ г.
N п/п
|
Наименование этапов (подэтапов)
|
Организации-соисполнители
|
Перечень представляемой документации
|
Срок исполнения этапов (подэтапов) (начало - окончание)
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
____________________________________
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
____________________________________
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
Приложение N 3
к государственному контракту
от "__" _____ 20__ г. N __
ПРОТОКОЛ согласования объема финансирования поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту N ______ от "__" _______ 201_ г. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Федеральное архивное агентство ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ): ______________________________________________ Согласованный объем финансирования поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, по государственному контракту:
Номер этапа
|
Объем финансирования, всего (руб.)
|
За счет средств федерального бюджета (руб.)
|
ИТОГО:
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
Начальник финансово-экономического отдела
|
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
____________________________________
(Ф.И.О.)
|
Приложение N 4
к государственному контракту
от "__" _____ 20__ г. N __
СМЕТА РАСХОДОВ
на поставку товара, выполнение работ, оказание
услуг по государственному контракту
N _____ от "__" ______ 20__ г.
N п/п
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Сумма (руб.)
|
в т.ч. за счет средств федерального бюджета
|
1
|
|||
2
|
|||
3
|
|||
4
|
|||
5
|
|||
6
|
|||
7
|
|||
8
|
|||
ИТОГО:
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
Начальник финансово-экономического отдела
____________________________________
(Ф.И.О.)
|
_____________________________________
_____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
Приложение N 5
к государственному контракту
от "__" _____ 20__ г. N __
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
по государственному контракту
N ____ от "__" _______ 20__ г.
N п/п
|
Наименование товара и его характеристики (с указанием производителя и марки)
|
Гарантийный срок, мес.
|
Кол-во
|
Цена за единицу товара (включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей), руб.
|
Сумма, руб.
|
НДС, руб.
|
Итого:
|
||||||
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
____________________________________
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
____________________________________
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
Утверждено
приказом Росархива
от 26 февраля 2019 г. N 34
Примерная форма
СОГЛАСОВАНО:
_______________________________
(наименование должности)
_______________ (инициалы, фамилия)
|
УТВЕРЖДАЮ:
_______________________________
(наименование должности)
_____________ (инициалы, фамилия)
|
"____" _______ 20__ г.
|
"____" _______ 20__ г.
М.П.
|
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить государственный контракт на _____________________ Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Дата размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети Интернет _______ "__" _______ 20__ г.
Общая информация:
|
||
Идентификационный код закупки
|
_____________________________________
|
|
Наименование объекта закупки
|
_____________________________________
|
|
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Запрос котировок в электронной форме
|
|
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
_____________________________________
|
|
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
_____________________________________
|
|
Информация об организации, осуществляющей определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
||
Наименование организации
|
Федеральное архивное агентство (Росархив)
|
|
Почтовый адрес
|
Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34, стр. 1
|
|
Место нахождения
|
Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34, стр. 1
|
|
Ответственное должностное лицо
|
Отводная Ольга Ратмировна 8 (495) 190-55-40, факс: 8 (495) 190-55-38
|
|
Адрес электронной почты
|
ros_torgi@gov.ru
|
|
Номер контактного телефона
|
8 (495) 190-55-40/190-55-56
|
|
Факс
|
8 (495) 190-55-38
|
|
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
|
Контрактная служба создана приказом Росархива "О создании Контрактной службы Федерального архивного агентства" от 17.09.2018 N 115, руководитель контрактной службы - статс-секретарь - заместитель Руководителя Росархива О.В. Наумов
Контрактная служба является подразделением Заказчика, без образования отдельного структурного подразделения, созданным в целях обеспечения осуществления закупок на основании приказа Заказчика. В состав контрактной службы входят должностные лица Заказчика
|
|
Дополнительная информация
|
______________________________________
|
|
Информация о процедуре закупки
Порядок подачи котировочных заявок
|
Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене контракта. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки.
Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.
Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать документы и информацию указанные в части 9 статьи 82.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
|
|
Дата и время окончания срока подачи заявок
|
"__" _________ 20__ г. 00:00
|
|
Место подачи заявок
|
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки.
|
|
Рассмотрение заявок
|
В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, котировочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе.
По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме котировочная комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4 Федерального закона N 44-ФЗ.
Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и которой в протоколе присвоен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.
|
|
Место рассмотрения заявок
|
115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 34, стр. 1
|
|
Внесение изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
|
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе этот срок составлял не менее чем пять рабочих дней.
|
|
Дополнительная информация
|
_____________________________________
|
|
Заключение контракта по результатам проведения запроса котировок в электронной форме
|
По результатам проведения запроса котировок в электронной форме контракт заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
Контракт может быть заключен в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.
В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры, заявке которого присвоен второй номер, вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.
Контракт считается заключенным с момента размещения его в единой информационной системе и подписанного Государственным заказчиком.
|
|
Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника закупки уклонившимися от заключения контракта
|
Победитель запроса котировок в электронной форме признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ.
Иной участник считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта, в случае подписания проекта контракта. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.
|
|
Односторонний отказ от исполнения контракта
|
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
|
|
Условия контракта
|
||
Начальная (максимальная) цена контракта
|
_____________________________________
|
|
Валюта
|
Российский рубль
|
|
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
|
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено на основании применения метода сопоставимых рыночных цен и приведено в приложении N 3 к настоящему извещению
|
|
Источник финансирования
|
Средства бюджета Российской Федерации
|
|
Место доставки товара, выполнения работы, исполнения услуги
|
______________________________________
|
|
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
|
Начало поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: со дня заключения государственного контракта.
Окончание поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по "__" _________ 20__ года.
|
|
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 24 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ
|
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
|
Информация об объект закупки
|
|||||
Российский рубль
|
|||||
Наименование товара, работ, услуг по КТРУ
|
Код по ОКПД
|
Единица измерения
|
Количество
|
Стоимость
|
|
Итого: ____________
|
Преимущества и требования к участникам
|
|
Преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ
|
__________________________________________
|
Требования к участникам
|
Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом настоящего запроса котировок:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
- непроведение ликвидации участника запроса котировок - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
- неприостановление деятельности участника запроса котировок в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
|
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
- участник закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
|
|
Перечень информации и документов представляемых участниками запроса котировок в электронной форме в составе заявки
|
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие информацию и документы:
1) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ, в случае закупки товаров, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. В случае, если указанными нормативными правовыми актами предусмотрено предоставление декларации о стране происхождения товара или о стране происхождения и производителе товара, такая декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. При отсутствии в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме документов, предусмотренных настоящим подпунктом, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). (Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме);
|
4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника такого запроса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;
5) декларация участника запроса котировок в электронной форме, которая предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки:
а) о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным пунктами 1, 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ;
б) о праве участника запроса котировок в электронной форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона N 44-ФЗ в случае, если участник запроса котировок в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ;
в) о принадлежности участника запроса котировок в электронной форме к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ.
|
|
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42)
|
_____________________________________________
|
Запрет участия в определении поставщика, предусмотренный статьей 14 Федерального закона N 44-ФЗ
|
_____________________________________________
|
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
|
_____________________________________________
|
Обеспечение исполнения контракта
|
|
Требуется обеспечение исполнения контракта
|
_____________________________________________
|
Размер обеспечения исполнения контракта
|
_____________________________________________
|
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
|
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
|
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
|
"Номер расчетного счета"
40302810900001001901
"Номер лицевого счета" 05951001550
"БИК" 044501002
|
Дополнительная информация
|
___________________________________
|
Перечень прикрепленных документов
|
1. Проект государственного контракта.
3. Техническое задание.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
|
Приложение N 1
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ____________ на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг ____________________________________ г. Москва "__" _____________ 20__ г. Федеральное архивное агентство, выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК, в лице _______________________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________ (полное наименование Поставщика с указанием ___________________________________________________________________________ ведомственной принадлежности) именуемый в дальнейшем ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ), в лице __________________________________________________________________________, (должность) (фамилия, имя, отчество) действующего на основании _________________________________________________ (Устава, Положения и т.п.) с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет и условия государственного контракта
1.1. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) в соответствии с требованиями и условиями настоящего государственного контракта обязуется поставить товар, выполнить работу, оказать услугу, а ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги по ______________________________________________.
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по настоящему государственному контракту (далее - "государственный контракт") финансируется за счет средств федерального бюджета.
1.2. Государственный контракт заключен по результатам запроса котировок в электронной форме (Протокол N _____ от "__" _____ 20__ г., извещение от "__" _________ 20__ г.).
Идентификационный код закупки _____________________.
1.3. Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг по государственному контракту осуществляется в соответствии с техническим заданием, календарным планом, протоколом согласования объема финансирования, сметой расходов, спецификацией поставки товара (соответственно Приложения N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 к государственному контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг осуществляется по адресу: ___________________________________.
1.4. Товар должен быть поставлен с необходимой сопроводительной и технической документацией (на русском языке), необходимой для эксплуатации товара.
1.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
II. Права и обязанности Сторон
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется:
2.1. Поставить товар, выполнить работу, оказать услугу своевременно, с высоким качеством, в соответствии с техническим заданием и календарным планом, согласно условиям государственного контракта.
2.2. В рамках исполнения государственного контракта осуществить поставку _____________________________ в соответствии с функциональными и качественными характеристиками, согласно техническому заданию и спецификации поставки товара.
Произвести погрузочно-разгрузочные работы.
2.3. Незамедлительно уведомлять ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, либо об обстоятельствах, создающих невозможность их завершения в определенные Сторонами сроки.
2.4. Нести риск случайной гибели или повреждения товара, работы, услуг вплоть до дня приемки их ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.5. В установленном порядке сдать товар, результаты выполненных работ, оказанных услуг ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.
2.6. В случае выявления недопоставки товара (его комплектующих частей), поставки недоброкачественного товара, некачественного выполнения работ, оказания услуг, за свой счет восполнить недопоставленное количество товара (его комплектующих частей), или заменить его на качественный, устранить замечания по выполненной работе, оказанной услуге в срок, установленный двусторонним актом, составленным согласно пункту 3.4 государственного контракта, но не позднее ____ рабочих дней со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства.
2.7. В течение 3 рабочих дней со дня получения запроса предоставить относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию, запрашиваемую ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
2.8. Представить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ сведения об изменении своего адреса, фактического местонахождения и банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими банковскими реквизитами ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) будут считаться адрес и реквизиты, указанные в п. 11.7 государственного контракта.
2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе:
2.10. Самостоятельно определять способы поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, если это не противоречит условиям государственного контракта, технического задания.
2.11. Получать оплату за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу в порядке и сроки, указанные в разделе V государственного контракта.
2.12. Привлекать к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг третьих лиц, что не освобождает ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) от ответственности перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств. При заключении договора с третьими лицами, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан учитывать условия государственного контракта, а при заключении такого договора передать его копию ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ.
При привлечении ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) к исполнению государственного контракта третьих лиц (юридических и физических лиц) к их отношениям применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.13. Осуществлять проверку соответствия техническому заданию поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг.
2.14. Принять поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги надлежащего качества и оплатить его.
2.15. Уменьшить сумму, подлежащей уплате ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами государственного контракта.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК вправе:
2.17. Осуществлять надзор за качеством поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, требовать от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) информацию о ходе выполнения государственного контракта.
2.18. В процессе поставки товара, выполнении работ, оказании услуг давать составленные в письменной форме и обязательные для ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) распоряжения с требованием заменить некачественные товары и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству товара, работ, услуг.
2.19. Увеличивать, по соглашению Сторон, предусмотренный государственным контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов или уменьшать предусмотренный государственным контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены государственного контракта, пропорционально дополнительному объему оказываемой услуги исходя из установленной в государственном контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены государственного контракта. При уменьшении предусмотренного государственным контрактом объема оказываемой услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену государственного контракта исходя из цены оказываемой услуги.
2.20. Запрашивать у ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) любую относящуюся к предмету государственного контракта документацию и информацию.
2.21. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
III. Порядок сдачи и приемки товара, выполненных работ,
оказанных услуг
3.1. Приемка поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании.
По окончании поставки товара, выполнении работ, оказании услуг ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет акт сдачи-приемки товара, работ, услуг и отчетные документы (материалы) ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ (его полномочному представителю - _____________).
3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК имеет право привлекать экспертов или экспертные организации на основании договоров (контрактов) для проведения экспертизы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных государственным контрактом.
3.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК в течение 7 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки товара, работ, услуг и отчетных документов (материалов) обязан принять решение о приемке или отказе от приемки товара, работ, услуг. На основании принятого решения ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ) направляется подписанный ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ акт сдачи-приемки товара, работ, услуг или мотивированный отказ.
3.4. В случае мотивированного отказа от приемки товара, работ, услуг ввиду несоответствия их техническому заданию и календарному плану, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и с указанием сроков их устранения (срок устранения недостатков не может превышать 7 рабочих дней со дня обнаружения соответствующего нарушения обязательства).
Устранение недостатков производится ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) своими средствами без дополнительной оплаты в срок, согласованный с ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка. При повторном обнаружении отступлений от условий настоящего контракта, ухудшающих качество услуг, или иных недостатков, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, приемочная комиссия составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия оказанных услуг, которое подписывается членами приемочной комиссии и направляется ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ).
Обнаружение недостатков, препятствующих повторной приемке услуг, либо нарушение сроков устранения недостатков являются существенными нарушениями настоящего контракта.
В случае установления факта несоответствия качества оказанных услуг ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) требованиям, установленным ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, государственным стандартам (ГОСТ) и отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, а также требованиям контракта, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы.
В случае несогласия ИСПОЛНИТЕЛЯ с результатами экспертиз (проверок, исследований), проведенных ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) проводятся за счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), в независимой экспертной организации, отобранной ЗАКАЗЧИКОМ.
3.5. В случае досрочного выполнения обязательств по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
IV. Сроки исполнения
4.1. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту: с даты заключения государственного контракта по "__" _______ 20__ года.
4.2. Содержание, этапы и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются согласованным Сторонами календарным планом.
V. Цена государственного контракта и порядок расчетов
5.1. Цена государственного контракта составляет _______(________________) рублей 00 копеек (с учетом НДС % - ______(_________) рублей 00 копеек) (далее - цена государственного контракта).
Цена государственного контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.19 и 5.2 государственного контракта, и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением государственного контракта.
5.2. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных государственным контрактом количества товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
5.3. В цену государственного контракта включаются все расходы ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также доставку товара, сборку оборудования, вывоз упаковочного материала.
5.4. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) передает ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ для оплаты государственного контракта оригиналы следующих документов:
- акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг;
- счета;
- товарной накладной;
- счета-фактуры.
5.5. Оплата за выполненные работы, оказанные услуги по государственному контракту производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ без авансирования, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту. Оплата за фактически поставленный товар по государственному контракту производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ на основании счетов (счетов-фактур), товарных накладных.
5.6. Расчет за поставленный по государственному контракту товар, выполненные работы, оказанные услуги производится между ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ и ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной государственным контрактом.
5.7. В случае проведения экспертизы поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг оплата производится после проведения экспертизы и в соответствии с заключением по их результатам.
5.8. Оплата поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг производится ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств в размере цены государственного контракта за счет средств федерального бюджета на основании счетов (счетов-фактур), товарных накладных, акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ.
Оплата производится на банковский счет, указанный в п. 11.7. государственного контракта.
5.9. Обязательства ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА по оплате денежных сумм по государственному контракту считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном государственным контрактом, с банковского счета ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА, указанного в п. 11.7. государственного контракта.
5.10. Поставка товара, выполненных работ, оказанных услуг оплачивается ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ в порядке, установленном для финансирования расходов федерального бюджета, направляемых на оплату государственных контрактов.
VI. Гарантии качества товара, работ, услуг
6.1. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) предоставляет гарантию на поставляемый товар, выполняемые работы, оказываемые услуги на ___ месяцев со дня предоставления ПОСТАВЩИКОМ документов, указанных в п. 5.5 настоящего государственного контракта или с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с пунктом ____ технического задания). Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Гарантийное обслуживание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги производится без дополнительных расходов со стороны ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
6.2. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) гарантирует качество поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг в целом, включая составные части и комплектующие изделия к поставляемому товару. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.
6.3. ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в поставленном товаре, выполненных работах, оказанных услугах в течение гарантийного срока или заменить товар, устранить недостатки в работе, оказанных услугах в срок не более ____ календарных дней после получения сообщения ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА о выявленных недостатках (дефектах).
6.4. В случае устранения недостатков (дефектов) в поставленном товаре, выполненной работе, оказанных услугах, на которые установлен гарантийный срок эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги не использовались из-за обнаруженных недостатков (дефектов). При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня замены товара.
6.5. ПОСТАВЩИК при поставке товара гарантирует, что:
товар является новым и соответствует по качеству техническим условиям изготовителя и безопасен при использовании;
товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения;
сопроводительная и техническая документация является комплектной и достаточной для эксплуатации товара.
VII. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается настоящим государственным контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2. За каждый факт неисполнения ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042):
а) 10 процентов цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным по результатам определения ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены государственного контракта (этапа) в случае, если цена государственного контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным Участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения государственного контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042): за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных государственным контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены государственного контракта в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в государственном контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена государственного контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена государственного контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена государственного контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. За ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые ПОДРЯДЧИК обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ государственным контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного государственным контрактом.
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ).
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных государственным контрактом, не может превышать цену государственного контракта.
7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.13. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по государственному контракту в полном объеме.
VIII. Форс-мажор
8.1. В случае, если в ходе исполнения государственного контракта обнаруживается невозможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязаны в трехдневный срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия государственного контракта, либо об изменении его условий.
8.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК и ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документом компетентного органа.
IX. Срок действия, изменение и расторжение
государственного контракта
9.1. Государственный контракт действует со дня его заключения по "__" __________ 20__ г., а в части выполнения по нему обязательств, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Расторжение государственного контракта осуществляется по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны государственного контракта от исполнения государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Расторжение государственного контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью государственного контракта. При этом ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) фактически поставленный к моменту расторжения государственного контракта товар, выполненные работы, оказанные услуги, соответствующие по качеству и иным характеристикам, соответствующим техническому заданию и условиям государственного контракта.
9.4. Изменения и дополнения настоящего государственного контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к государственному контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к государственному контракту являются неотъемлемыми частями настоящего государственного контракта.
X. Обеспечение исполнения государственного контракта <1>
--------------------------------
<1> Действие Раздела X не распространяется на ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), являющегося государственным или муниципальным учреждением.
10.1. Обеспечение исполнения государственного контракта не предусмотрено.
В случае установления ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ обеспечения государственного контракта, указывается:
"10.1. Обеспечение исполнения государственного контракта определяется в размере ___% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении закупки, с учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ и составляет ________(__________) рублей __ копеек.
10.2. Исполнение государственного контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ или внесением денежных средств на счет ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
10.3. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия государственного контракта не менее чем на один месяц.
10.4. Способ обеспечения исполнения государственного контракта - ___________.
10.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения государственного контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) его обязательств по государственному контракту, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 10 банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение государственного контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем разделе государственного контракта.
10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения государственного контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения государственного контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ (применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕАИС либо приглашения принять участие в которых направлены после 01.07.2019).
10.7. В ходе исполнения государственного контракта ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе предоставить ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных государственным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта (пункт 10.7 государственного контракта с 01.07.2019 излагается в следующей редакции:
"10.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ.").
10.8. Уменьшение в соответствии с частью 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Государственным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2. статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона N 44-ФЗ (применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕАИС либо приглашения принять участие в которых направлены после 01.07.2019).
10.9. Возврат денежных средств, предоставленных ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в качестве обеспечения исполнения государственного контракта согласно пункту 10.1 государственного контракта, осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня предоставления ПОСТАВЩИКОМ документов, указанных в п. 5.5 настоящего государственного контракта или со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.
Указанные денежные средства перечисляются на счет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), указанный в пункте 11.7 государственного контракта".
XI. Прочие условия
11.1. Финансирование государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ бюджетных ассигнований, о чем ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). При этом, в случае необходимости, Стороны должны согласовать новые сроки и другие условия поставки товаров.
11.2. По всем вопросам, не урегулированным государственным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.3. Все возможные споры решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.
11.4. Все Приложения к государственному контракту являются его неотъемлемой частью.
11.5. Государственный контракт составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Федеральное архивное агентство
|
ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ):
|
_______________________________
(полное или сокращенное наименование исполнителя)
Адрес __________________________
ИНН ________________
КПП ________________
Л/с ____________________________
Расчетный счет N ________________
в __________________ г. _________
(наименование банка)
БИК __________________________
корр. счет N ____________________
ОКПО __________________
ОКТМО _________________
ОГРН ___________________
ОКОНХ _________________
ОКДП __________________
ОКОПФ _________________
Дата постановки на учет в налоговом органе __________________
тел. ______________
e-mail: ____________
|
|
Адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 34, стр. 1
Межрегиональное операционное УФК
ИНН __________________________
Л/с ___________________________
Р/с N _________________________
БИК _______________
Операционный департамент Банка России г. Москва
тел. (8495) 190-5540/(8495) 190-5556
e-mail: ros_torgi@gov.ru
|
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
_______________________________
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
_______________________________
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)
|
М.П.
|
М.П.
|
Приложение N 1
к государственному контракту N ___
от "__" ________ 20__ года
УТВЕРЖДАЮ:
|
СОГЛАСОВАНО:
|
______________________________
(наименование должности)
______________________________
(инициалы, фамилия)
|
________________________________
(наименование должности
Поставщика)
_____________________________
(инициалы, фамилия)
|
"__" ______________ 20__ г.
|
"__" ______________ 20__ г.
|
М.П.
|
М.П.
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг ____________________ по государственному контракту от "__" ________ 20__ г. N ____ 1. Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг: 2. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 3. Назначение товара и цели использования: 4. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 5. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 6. Общие требования к товару, работам, услугам: 7. Требования к качеству товара, выполняемым работам, оказываемым услугам: 8. Требования к техническим характеристикам товара, работам, услугам: 9. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работам, услугам: 10. Требования к безопасности товара, работам, услугам: 11. Требования по комплектности товара, объему работ, услуг: 12. Требования к маркировке товара: 13. Требования к упаковке товара: 14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг: 15. Порядок сдачи-приемки товара, работ, услуг: 16. Требования по объему гарантий качества товара, работ, услуг: 17. Требования по сроку гарантии качества товара, работ, услуг:
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
от ПОСТАВЩИКА
|
________________________________
(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)
|
________________________________
(наименование должности)
__________________ (Ф.И.О.)
|
Приложение N 2
к государственному контракту N ____
от "__" ______________ 20__ года
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН поставки товара, выполнения работ, оказания услуг __________________________________________________________ по государственному контракту от "__" ______ 20__ г. N __
N N п/п
|
Наименование этапов (подэтапов)
|
Организации-соисполнители
|
Перечень представляемой документации
|
Срок исполнения этапов (подэтапов) (начало - окончание)
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
от ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
____________________________________
(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)
|
____________________________________
(наименование должности)
__________________ (Ф.И.О.)
|
Приложение N 3
к государственному контракту N ___
от "__" __________ 20__ года
ПРОТОКОЛ согласования объема финансирования поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту от "__" _____________ 20__ г. N ____ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Федеральное архивное агентство ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ): _____________________________________________________________ Согласованный объем финансирования поставок по государственному контракту:
Номер этапа
|
Объем финансирования, Всего (руб.)
|
За счет средств федерального бюджета
|
ИТОГО:
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
|
от ПОСТАВЩИКА:
|
Начальник Финансово-экономического отдела
___________________ (Ф.И.О.)
|
____________________________________
(наименование должности)
__________________ (Ф.И.О.)
|
____________________________________
(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)
|
Приложение N 4
к государственному контракту N ___
от "__" __________ 20__ года
СМЕТА РАСХОДОВ на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг ______________________ по государственному контракту от "__" _______ 20__ г. N ____
N N п/п
|
Виды расходов (статьи экономического классификатора в соответствии с приказом МФ РФ N 65н от 01.07.2013)
|
Сумма (руб.)
|
в т.ч. за счет средств федерального бюджета
|
1
|
|||
2
|
|||
3
|
|||
4
|
|||
5
|
|||
6
|
|||
7
|
|||
8
|
|||
ИТОГО:
|
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
|
от ПОСТАВЩИКА
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
Начальник Финансово-экономического отдела
___________________ (Ф.И.О.)
|
____________________________________
(наименование должности)
__________________ (Ф.И.О.)
|
____________________________________
(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)
|
Приложение N 5
к государственному контракту N ____
от "__" __________ 20__ года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
по государственному контракту от "__" _______ 20__ г. N ___
N N п/п
|
Наименование товара и его характеристики (с указанием производителя и марки)
|
Гарантийный срок, мес.
|
Кол-во
|
Цена за единицу товара (включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей), руб.
|
Сумма, руб.
|
НДС, руб.
|
Итого:
|
||||||
от ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА:
(ПОДРЯДЧИКА,
|
от ПОСТАВЩИКА
ИСПОЛНИТЕЛЯ):
|
____________________________________
(наименование должности)
________________ (Ф.И.О.)
|
____________________________________
(наименование должности)
__________________ (Ф.И.О.)
|
Приложение N 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Наименование и перечень видов поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ - Краткое описание сущности заказа в целом: ___________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), соответствующий предмету государственного контракта - _____________________________________________. 2. Количество поставляемого товара, объем работ, услуг: ___________________________________________________________________________ 3. Назначение товара и цели использования:_________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: _____________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Общие требования к товару, работам, услугам: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. Требования к качеству товара, работам, услугам: - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ 8. Требования к техническим характеристикам товара, работам, услугам: - _____________________________________________________________________ - ____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ Требования безопасности и охраны окружающей среды. Товар обеспечивает безопасные условия труда при его эксплуатации в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. 9. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работам, услугам: - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ 10. Требования к безопасности товара: - безопасность окружающих при использовании: все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации; - защита товара при поставке: упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения. 11. Требования по комплектности товара: - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ - _____________________________________________________________________ 12. Требования к маркировке товара: Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам маркировки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 13. Требования к упаковке товара: Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. 14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов: Вся требуемая документация (в том числе сертификат соответствия требованиям нормативных документов на материал для изготовления товара и т.д.) должна быть передана Заказчику одновременно с товаром, работами, услугой. Поставщик обязан передать Заказчику сертификат соответствия требованиям нормативных документов на материал для изготовления товара, сопроводительную документацию, поставляемую производителем, на русском языке, оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, а также акт сдачи-приемки поставки товара, подписанный и скрепленный печатью Поставщика в двух экземплярах. 15. Порядок сдачи и приемки товара: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 16. Требования по объему гарантий качества товара: В случае повреждения товара в течение гарантийного срока по причине несоответствия поставленных материалов заявленным характеристикам (в том числе по качеству и сроку гарантии), Поставщик обязуется компенсировать Заказчику все материальные затраты. 17. Требования по сроку гарантии качества: ___________(___________________) месяцев с даты поставки, выполнения работ, оказания услуг. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) в течение __ рабочих дней с момента уведомления Заказчиком ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены товара в пределах гарантийного срока ПОСТАВЩИК (ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ) обязуется производить замену неисправного товара на исправленный аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками. ________________________________ (наименование должности) ________________ (Ф.И.О.)
Приложение N 4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на _________________________________________________
Начальная (максимальная) цена государственного контракта определена согласно статье 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)".
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта были использованы следующие ценовые предложения (прилагаются):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Начальная (максимальная) цена государственного контракта определена по формуле:
где:
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Расчет начальной (максимальной) цены контракта:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ИТОГО: _______________________________
В рамках доведенных средств Федеральное архивное агентство определяет начальную (максимальную) цену на поставку _____________________ в размере __________ (______________________) рублей 00 копеек.
________________________________ (наименование должности) ________________ (Ф.И.О.)