ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 г. N 2351

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1406

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; N 26, ст. 3352; N 48, ст. 6258; 2014, N 8, ст. 803; N 34, ст. 4668; 2015, N 1, ст. 278; N 35, ст. 4980; 2016, N 1, ст. 246; 2017, N 1, ст. 197; N 16, ст. 2424; N 52, ст. 8135; 2018, N 42, ст. 6458; N 53, ст. 8687; 2020, N 2, ст. 163; N 22, ст. 3490).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2020 г. N 2351

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1406

1. В наименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2024".

2. Федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. N 1406
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2020 г. N 2351)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы
России на 2013 - 2024 годы"

Наименование Программы
-
федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы
-
Государственный заказчик - координатор Программы
-
Министерство экономического развития Российской Федерации (до 2020 года включительно)
Государственные заказчики Программы
-
Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации,
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упразднен в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"),
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации,
Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов
Основной разработчик Программы
-
Министерство экономического развития Российской Федерации
Цели Программы
-
повышение качества осуществления правосудия;
совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций
Задачи Программы
-
обеспечение открытости и доступности правосудия;
создание необходимых условий для осуществления правосудия;
обеспечение независимости судебной власти;
построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения;
модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации
Целевые индикаторы и показатели Программы
-
доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц (процентов);
доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц (процентов);
количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц);
количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц);
количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц);
доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции (процентов);
количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц) (начиная с 2021 года);
количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года);
количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года);
внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий);
количество федеральных и мировых судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек);
количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек);
количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек) (начиная с 2020 года);
размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров);
количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц);
повторные экспертизы после экспертиз государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов);
фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов);
интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов);
количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц);
количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц);
количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц);
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц);
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц);
объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)
Сроки реализации Программы
-
2013 - 2024 годы
Объем и источники финансирования Программы
-
общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2024 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 109093,55 млн. рублей, в том числе:
капитальные вложения - 89731,03 млн. рублей;
прочие нужды - 19362,52 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
-
повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров;
обеспечение доступности и открытости правосудия;
повышение авторитета судебной власти;
создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе;
обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах;
повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к судебной системе.

Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности.

Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации провозглашена правовым государством.

Правовое государство характеризуется в том числе самостоятельной и независимой судебной системой, эффективно обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических лиц.

Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла бы эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и интересов сторон.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, для повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации необходимо решение следующих проблем:

защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

борьба с коррупцией;

существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных органов;

кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий.

Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, являются основополагающими для развития судебной системы России.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления правосудия и др.

В этой связи требуется скорейшее внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений.

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимо внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства и направленных на повышение доступности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти Российской Федерации, обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды по вопросам защиты интересов граждан, а также на уточнение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по экономическим делам в целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования.

Реализация предлагаемых изменений в законодательство Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на развитие судебной системы России, определенных Президентом Российской Федерации в качестве основных, в частности совершенствование системы размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления материально-технической базы органов судебной власти.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) по созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности и осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и формирование электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу судов.

В целях технического обеспечения прав граждан на участие в судебных заседаниях и повышения уровня доступности правосудия предлагается предусмотреть мероприятия по развитию использования в судах системы видео-конференц-связи.

Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию являются создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требованиям осуществления правосудия по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а также обеспечение возможности:

участия граждан в проведении открытых судебных заседаний;

проведения закрытых судебных заседаний;

участия в судебных заседаниях подсудимых, обвинителей, защитников, потерпевших, свидетелей и других участников судебного процесса, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи;

тайны совещаний судей, присяжных заседателей и арбитражных заседателей;

допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность;

воспроизведения фото-, кино-, аудио- и видеоматериалов в процессе судебного заседания;

надлежащего размещения судей и аппарата суда в служебных помещениях;

надлежащего временного содержания подсудимых и исполнения обязанностей конвойной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствующих помещениях судов при рассмотрении уголовных дел;

надлежащего исполнения обязанностей работниками Федеральной службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

хранения и осмотра вещественных доказательств;

ознакомления с материалами дел для прокуроров, адвокатов и иных участников судебных процессов под контролем работников аппарата суда;

архивного хранения текущих и законченных производством судебных дел;

организации работы с юридической литературой;

получения и обмена информацией с использованием современных электронных средств связи общего пользования.

Кроме того, в связи с образованием в составе Российской Федерации в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, подписанным 18 марта 2014 г. в г. Москве и ратифицированным 21 марта 2014 г., новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя существует необходимость создания надлежащих условий для осуществления независимого правосудия на территориях указанных субъектов Российской Федерации.

В этой связи осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий судов является по-прежнему актуальным.

Внедрение в деятельность судов современных информационных технологий позволило поднять на качественно иной уровень организацию их деятельности.

Ключевым средством информатизации Верховного Суда Российской Федерации стали информационные системы Верховного Суда Российской Федерации, сведения о которых внесены в Федеральную государственную информационную систему координации информатизации.

Указанные системы представляют собой совокупность информационных ресурсов и комплексов средств автоматизации функциональных подсистем, сетей связи и передачи данных, включая официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.

Информационные системы Верховного Суда Российской Федерации предназначены для повышения эффективности работы судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации, открытости и доступности правосудия, обеспечения электронного судопроизводства и доступа граждан к информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации.

Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема необоснованно длительных сроков судопроизводства. Ее решение напрямую связано с минимизацией сроков производства судебных экспертиз, результаты которых активно используются в целях установления обстоятельств по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

В этой связи в рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по созданию условий для осуществления качественных экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, которые являются независимой структурой государственных судебных экспертов, не подчиненной органам дознания и следствия, свободной от какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, и имеют на сегодняшний день наиболее полную нормативно-правовую базу по судебной экспертизе.

Вместе с тем возможности государственной судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации ограничены бюджетным финансированием, сегодня они уже практически исчерпаны и не соответствуют в полной мере возросшим потребностям судов в производстве экспертиз, в первую очередь строительно-технических, автотехнических и автооценочных, финансово-экономических, товароведческих, экологических, лингвистических, психологических, компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз.

Реализация мероприятий Программы по созданию условий для осуществления качественных экспертиз судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и внедрению в судебно-экспертную деятельность современных информационных технологий, а также оснащение учреждений современной приборной базой позволят улучшить качество осуществляемых экспертиз и сократить сроки их производства, что повлияет на сокращение сроков судопроизводства.

Одним из основных аспектов качества правосудия является исполнение судебного акта в разумный срок.

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых условий для эффективного осуществления принудительного исполнения судебных актов будут способствовать построению эффективной системы исполнительного производства, повышению открытости и доступности системы принудительного исполнения.

Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются основными направлениями дальнейшего развития судебной системы.

Эффективность решения проблем в деятельности судебной системы программно-целевыми методами подтверждается положительным опытом реализации федеральных целевых программ "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы и "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы. В этой связи использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития существующей судебной системы с целью обеспечения ее соответствия требованиям правового государства.

На современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности. В связи с этим необходимы серьезная государственная поддержка и применение программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

значением эффективной работы органов правосудия для построения правового государства;

тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития общества и сферы правосудия;

сложностью организационной структуры судебной системы, особыми требованиями к ее формированию и функционированию.

Использование программно-целевого метода позволит создать условия и предпосылки для максимально эффективного использования финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития правосудия.

С учетом изложенного с целью обеспечения преемственности Программы и федеральных целевых программ, реализованных в предшествующие периоды, использование в 2013 - 2024 годах программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для качественного обновления и создания в Российской Федерации системы правосудия, адекватной требованиям правового государства.

Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед судебной системой, в 2012 году были рассмотрены и проанализированы 2 сценария формирования и реализации Программы, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач.

Первый сценарий (реалистичный) опирался на подходы, которые были разработаны в федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, и являлся логическим ее продолжением. Финансовое обоснование сценария сводилось к решению комплекса текущих задач и мероприятий за 8 лет, к которым добавлялись новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития судебной системы.

Второй сценарий (оптимистичный) исходил из необходимости достижения тех же стратегических целей и решения задач Программы, но уже за 5 лет и за счет большего размера средств федерального бюджета.

Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения в 2012 году выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший размер затрат на реализацию мероприятий Программы в течение 8 лет при сохранении высоких показателей эффективности Программы.

Вместе с тем в ходе исполнения Программы выявлена необходимость продолжения реализации мероприятий Программы до 2024 года с сохранением программно-целевого метода решения проблемы.

Основным риском, связанным с использованием программно-целевого метода решения проблемы, является недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами.

Вместе с тем в целях реализации программно-целевым методом комплекса мероприятий по совершенствованию и развитию судебной системы предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы индикаторов и показателей изменений в сфере правосудия, что должно обеспечить контроль за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации Программы к минимуму.

II. Цели и основные задачи Программы, срок ее реализации,
целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Для достижения указанных целей является необходимым решение следующих задач:

обеспечение открытости и доступности правосудия;

создание необходимых условий для осуществления правосудия;

обеспечение независимости судебной власти;

построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения;

модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям:

информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы;

строительство, реконструкция и приобретение зданий для судов, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации;

оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности, а также обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов;

внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой;

внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов и электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

обеспечение судей жилыми помещениями, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов и мировых судей, предоставление работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов субсидий на приобретение жилых помещений.

Реализация Программы предусматривается в 2013 - 2024 годах.

Срок реализации Программы является достаточным для получения ощутимых общественно значимых результатов, связанных с достижением поставленных ею основных целей и задач по обеспечению открытости и прозрачности правосудия, повышению эффективности и качества рассмотрения дел, созданию необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечению доступности правосудия, обеспечению независимости судей, повышению уровня исполнения судебных решений и развитию системы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом или ежегодно), определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении N 1. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.

III. Мероприятия Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий Программы.

По направлению, касающемуся капитальных вложений, в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности в рамках Программы будут осуществляться строительство, реконструкция и приобретение зданий для арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

За время реализации Программы предполагается ввести в действие 124 здания федеральных судов общей юрисдикции и управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 25 зданий арбитражных судов, 7 зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 16 административных зданий управлений Федеральной службы судебных приставов в субъектах Российской Федерации.

Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по соответствующим государственным заказчикам Программы приведены в приложениях N 3 - 5.

В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению около 800 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".

Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации.

Внедрение автоматизированных систем в деятельность органов судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов судов.

В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации судебной системы должны быть обеспечены:

открытость и доступность для граждан информации о деятельности судов Российской Федерации;

предоставление возможности гражданам использовать информационные технологии как при получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на каждом этапе судебного процесса, начиная со дня обращения в суд до окончания судебного процесса;

снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и деятельности судов Российской Федерации по отправлению правосудия.

В частности, в целях развития информационно-коммуникационных технологий в Верховном Суде Российской Федерации и судах общей юрисдикции в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также обеспечение высокого уровня ее доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития и внедрения программно-технических решений государственной автоматизированной системы "Правосудие" в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

создание комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид;

создание условий для электронного судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела;

создание технических условий для обеспечения взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств в электронном виде;

оснащение судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации программным обеспечением и ключевыми носителями для ведения электронного документооборота с применением электронной подписи;

оснащение федеральных судов общей юрисдикции комплектами оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без возможности их визуального наблюдения;

повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и оборудования видео-конференц-связи.

По итогам реализации указанных мероприятий предусмотрено оснащение 2528 зданий федеральных судов общей юрисдикции системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 7372 залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 95 процентов федеральных судов общей юрисдикции - комплектами видео-конференц-связи.

В целях развития информационных технологий в арбитражной системе предполагается реализация следующих мероприятий:

создание "облачной" вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализированное "облачное" программное обеспечение для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспечения;

расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам и базам данных федеральных судов Российской Федерации посредством использования "облачных" технологий для судей и работников аппарата судов - мобильного правосудия;

создание системы персональной видео-конференц-связи судей арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение программно-аппаратного комплекса видео-конференц-связи судей арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписей всех судебных заседаний;

развитие электронного правосудия и интеграция с информационными системами органов государственной власти;

создание в арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек;

создание мобильных подвижных офисов судей с применением видео-конференц-связи для проведения выездных заседаний в географически удаленных населенных пунктах страны. Такие офисы расширят функциональную возможность отправления правосудия, сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической базы предполагается использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями;

организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и формирование электронных дел (пилотный проект "Электронное дело").

В рамках направления, включающего оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности и обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов техническими средствами охраны, в частности турникетами, охранно-пожарной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения, системами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации обстановки внутри зданий судов и на прилегающей территории, средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, шлюзовыми кабинами досмотра персонала и посетителей, рентгенотелевизионными установками для досмотра ручной клади посетителей суда и др.

Внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление материально-технической базы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой, является одним из приоритетных направлений.

В целях повышения уровня оперативности проведения судебных экспертиз необходимо обеспечить создание и ведение единого федерального банка данных судебных экспертиз и экспертных организаций. Для решения этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание специализированного федерального центра обработки данных в федеральном бюджетном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, а также региональных центров обработки данных;

внедрение компонентов автоматизированной системы в судебно-экспертных учреждениях и их подразделениях, создание ведомственного удостоверяющего центра для возможности применения электронной цифровой подписи и др.

В процессе реализации Программы планируется создание 2170 автоматизированных рабочих мест, интегрированных в единую информационную сеть. Таким образом, будет налажен коммуникационный обмен данными всего экспертного и административно-управленческого состава государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.

Судебная экспертиза относится к наукоемким видам деятельности. В процессе реализации Программы планируется оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации оборудованием, позволяющим решать новые экспертные задачи, включая проведение экспертиз по делам экстремистской направленности, развитие компьютерно-технической экспертизы и оснащение учреждений передвижными криминалистическими лабораториями.

Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также создание телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов позволят повысить прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства и уровень оперативности действий должностных лиц государства в ходе исполнения требований исполнительных документов, что приведет к улучшению принудительного исполнения судебных актов.

Для этого в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:

создание электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;

создание вычислительной инфраструктуры банка данных исполнительных производств регионального уровня, объединенной общей средой мониторинга и репликации данных в каждый территориальный орган Федеральной службы судебных приставов;

создание систем телефонии и видео-конференц-связи, построенных на базе телекоммуникационной системы, объединяющей 2,6 тыс. объектов территориальных органов Федеральной службы судебных приставов;

обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, в рамках направления, касающегося прочих нужд, предусматриваются мероприятия по предоставлению более чем 1100 работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 6.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В соответствии со статьей 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов производится только из федерального бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления правосудия.

Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 109093,55 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

капитальные вложения - 89731,03 млн. рублей;

прочие нужды - 19362,52 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 7.

Распределение объемов финансирования подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации Программы, включающий
в себя механизм управления Программой, распределение сфер
ответственности и механизм взаимодействия государственных
заказчиков Программы

Руководителем Программы является Министр экономического развития Российской Федерации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Министерство экономического развития Российской Федерации как государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:

ежеквартально подготавливает доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме;

обеспечивает координацию работы с государственными заказчиками Программы по ее реализации;

осуществляет анализ хода реализации Программы и разработку предложений по повышению эффективности реализации ее мероприятий;

подготавливает предложения о корректировке Программы и продлении либо прекращении срока ее реализации (в случае необходимости);

определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Государственные заказчики Программы:

разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, а также локальные акты, необходимые для выполнения Программы;

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий;

готовят в случае необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также механизм ее реализации;

осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

организуют размещение информации (в том числе в электронном виде) о ходе и результатах реализации Программы и финансировании ее мероприятий;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

в установленные сроки в случае необходимости разрабатывают предложения о внесении изменений в Программу.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Особенность Программы заключается в том, что важнейшие результаты реализации ее мероприятий выражаются в отложенном по времени социальном эффекте.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать реализации таких стратегических целей Российской Федерации, как создание необходимой среды для инновационного социально ориентированного типа развития, развитие политико-правовых институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а также на защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности и независимость суда.

Предполагается в рамках реализации мероприятий Программы в части повышения эффективности политико-правовых институтов решить следующие задачи:

обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан и формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;

создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;

существенное улучшение доступа граждан к правосудию, в том числе с использованием современных технологий, и к информации о деятельности судебной системы;

повышение эффективности и устойчивости функционирования финансовых рынков и создание условий для формирования в России международного финансового центра.

В результате выполнения мероприятий Программы предполагаются значительное повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров, обеспечение доступности и открытости правосудия, формирование стабильной и единообразной судебной практики, повышение авторитета судебной власти, создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе, обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах, а также повышение качества исполнения судебных актов и качества проводимых судебных экспертиз.

В Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственными заказчиками Программы и государственным заказчиком - координатором Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 8.

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках Программы приведена в приложении N 9.

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ИЛИ ЕЖЕГОДНО)

Целевые индикаторы и показатели
2012 год (базовый)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1.
Доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов)
19,1
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов)
35,5
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц)
1
10
40
65
75
90
100
107
113
4.
Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)
98
640
1250
-
1870
2528
-
-
-
-
-
-
--
5.
Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системой аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц)
1550
4050
6500 <1>
7372
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов)
3
20
45
65
80
95
-
-
-
-
-
-
-
7.
Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов/единиц)
20
---
-
25
---
-
65 <2>
--------
919
-
-----
934
-
-----
1594
-
------
2259
-
-----
2500
-
-----
2657
-
--
-
-
-
-
-
7.1.
Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц)
-
-
-
-
-
-
-
6819 <4>
7044
-
-
-
-
8.
Количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов/единиц)
1
--
-
5
--
-
40 <2>
--------
22
-
---
38
-
---
65
-
---
77
-
---
85
-
----
105
-
----
115
9.
Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):
1945
2003
2063
2130
2197
2264
2283
2302
2882 <5>
-
-
-
-
10.
Количество судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек):
в федеральных судах общей юрисдикции
-
87
174
261
348
435
-
-
-
-
-
-
-
в арбитражных судах
-
33
65
126
180
236
281
327
-
-
-
-
-
мировых судей
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
10.1.
Количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек):
в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах
-
-
-
-
-
-
-
-
74
-
-
-
-
11.
Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек):
в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)
-
-
-
5
11
12
9
8
11
-
-
-
-
в федеральных судах общей юрисдикции и Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах (нарастающим итогом)
-
170
306
432
549
658
658
658
658
-
-
-
-
в арбитражных судах (нарастающим итогом)
-
111
212
280
343
402
457
509
558
-
-
-
-
12.
Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):
в судах общей юрисдикции
145
145,5
146
147
148
149,5
151
153
160
161
163
165
167
в арбитражных судах
111,5
112,5
115,4
115,4
120,3
123,4
123,4
126,8
131,3
132
134
135
136
13.
Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц)
-
-
-
-
2
3
7 <3>
5
6
7
-
-
-
14.
Повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов)
0,4
0,4
0,35
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
-
-
-
-
14.1.
Фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.
Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов)
100
100
101
102
103
104
105
106
108
-
-
-
-
16.
Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно)
количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)
-
-
-
-
-
-
3000000
4000000
9370330
-
-
-
-
количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)
-
-
-
-
-
-
3500
1000
1039
-
-
-
-
количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)
-
-
-
-
-
-
18000
19000
38305
-
-
-
-
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц)
-
-
-
-
-
-
1500
3000
6050
-
-
-
-
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)
-
-
-
-
-
-
1500
3000
6050
-
-
-
-
объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)
-
-
-
-
-
-
110
142
209
-
-
-
-

--------------------------------

<1> Изменение показателей связано с уменьшением финансирования в 2015 году на 670143,8 тыс. рублей.

<2> До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются в единицах.

<3> Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет.

<4> 2019 год является базовым годом для расчета показателя.

<5> С учетом фактически достигнутых результатов за время реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы".

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

МЕТОДИКА
СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную и поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке.

Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей были использованы результаты реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы и данные специальных исследований, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.

2. Целевые индикаторы, которыми являются доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц и доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц, определяются на основании результатов социологических исследований (опросе общественного мнения), ежегодно проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, в рамках мероприятий по мониторингу реализации Программы.

3. Расчетным способом нарастающим итогом определяются следующие целевые индикаторы и показатели:

доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц;

доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц;

количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), с использованием системы электронного правосудия;

количество федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний;

количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний;

доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции;

количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи;

количество залов судебных заседаний арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи;

количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний;

внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов;

количество федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями;

количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;

количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек), за исключением Верховного Суда Российской Федерации;

размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью;

количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, условия размещения которых улучшились;

повторные экспертизы после экспертиз, проведенных государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным;

фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.

В первый год реализации Программы показатель эффективности реализации Программы определяется по отношению к показателю базового года реализации Программы (в случае если имеется), в последующие годы реализации Программы - по отношению к показателю предыдущего года реализации Программы.

4. Расчетным способом ежегодно определяются следующие целевые индикаторы и показатели:

количество судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации;

количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации;

информатизация Верховного Суда Российской Федерации, включающая в себя такие показатели, как:

количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации;

количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, представленных в электронном виде;

количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, представленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа;

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде;

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа;

объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации.

5. Показатель, касающийся интенсивности исполнения требований исполнительных документов (процентов), определяется по формуле:

I = A : B x 100%,

где:

I - интенсивность исполнения требований исполнительных документов;

A - общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств;

B - общее количество возбужденных (возобновленных) исполнительных производств.

Выполнением этого показателя следует считать результат, превышающий 100 процентов, поскольку эффективной можно считать работу судебных приставов-исполнителей в том случае, если оканчивается и прекращается исполнительных производств больше, чем возбуждается (возобновляется), что отражает также реальную работу по снижению остатка исполнительных производств.

Источником указанных данных является ведомственная статистика.

6. Показатель, касающийся информатизации Верховного Суда Российской Федерации и включающий в себя такие составляющие, как количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации, количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, представленных в электронном виде, количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, представленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа, и объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации, определяется путем сбора исходной информации, содержащейся в информационных системах Верховного Суда Российской Федерации.

7. Показатель, касающийся количества федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность судей Верховного Суда Российской Федерации, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются договоры социального найма жилого помещения, договоры найма служебного помещения либо иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, и (или) локальные акты Верховного Суда Российской Федерации.

8. Показатель, касающийся количества государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность государственных служащих Верховного Суда Российской Федерации, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются локальные акты Верховного Суда Российской Федерации.

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
при Верховном Суде Российской Федерации

Наименование объекта, регион строительства
Срок ввода в действие
Мощность (кв. метров)
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2020 годы - всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.
Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего
288731,3 <9>
60827,2
300 <1>
89700
155917
68878,9 <4>
2810,6 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2018 год
4604,66
288731,3
60827,2
300 <1>
89700
155917
68878,9 <4>
2810,6 <5>
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
238245,2
88155
70400 <1>
127420
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
400
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2015 год
3730
237845,2
88155
70000 <1>
127420
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Строительство здания Лискинского районного суда - всего
80872,1
2740
38770
39362,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
2740
2740
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2015 год
2482,4
78132,1
-
38770
39362,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего
708106 <9>
-
20000
6000
-
20000
400000
200000
62106
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
26000
-
20000
6000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
7224,2
682106
-
-
-
-
20000
400000
200000
62106
-
-
-
-
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
728664,9 <9>
-
15000
5000 <2>
-
502399,7 <6>
480857,3 <5>
311784,9 <11>, <14>
96200 <13>
199810,8
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
15946
-
15000
5000 <2>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
8253,5
712718,9
-
-
-
-
502399,7 <6>
480857,3 <5>
311784,9 <11>, < 14>
96200 <13>
199810,8
-
-
-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
15000
0 <9>
-
-
-
5000
35000 <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
0 <9>
-
-
-
5000
35000 <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
14166,8
20930 <9>
-
29000
8800
8800 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
20930 <9>
-
29000
8800
8800 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
1582711,2 <9>
-
34000
6517
-
419158,5
932201,5 <5>
687974,6 <11>
554996,4 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
31695
-
34000
6517
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
17082,27
1551016,2
-
-
-
-
419158,5
932201,5 <5>
687974,6 <11>
554996,4 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
1708534,2 <9>
-
23359,2
14875,2 <2>
720608,1 <3>
1046872,3 <4>
857173,5 <5>, <12>
681,3 <11>, <16>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
23359,2
-
23359,2
2275,2 <2>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
22837
1685175
-
-
12600
720608,1 <3>
1046872,3 <4>
857173,5 <5>, <12>
681,3 <11>, <16>
-
-
-
-
-
10.
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего
3300
1333 <9>
3000
1670,2 <1>
1333,2 <2>
869,8
5869,8 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
1333 <9>
3000
1670,2 <1>
1333,2 <2>
869,8
5869,8 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.
Строительство здания Курского областного суда - всего
7000
15000
-
12000
3000
500,7 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
15000
-
12000
3000
500,7 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
12.
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего
640
2343
-
-
-
2343
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
2343
-
-
-
2343
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
960
1196,8
-
-
900
296,8
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
1196,8
-
-
900
296,8
-
-
-
-
-
-
-
-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего
8000
34700
-
14700
20000
20000 <3>
9763,5 <4>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
34700
-
14700
20000
20000 <3>
9763,5 <4>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
887188,7 <9>
-
10500
6000
-
70000 <6>
409953,7 <5>
397792,6 <11>
304820,6 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
16500
-
10500
6000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
8769,1
870688,7
-
-
-
-
70000 <6>
409953,7 <5>
397792,6 <11>
304820,6 <13>
-
-
-
-
16.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
226198
63350
30100
110000
22748
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
приобретение
2013 год
3344,1
55000
55000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2014 год
8450
8350
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2016 год
3344,1
162748
-
30000
110000
22748
-
-
-
-
-
-
-
-
17.
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
2014 год
278,6
10250
-
10250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
3296661,3 <9>
30000
120761,1
702961,7
1228471,2 <3>
1270429
27516,7 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
150761,1
30000
120761,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
33664,23
3145900,2
-
-
702961,7
1228471,2 <3>
1270429
27516,7 <5>
-
-
-
-
-
-
Омский областной суд, г. Омск
19.
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
1077800,2 <9>
-
8411,7
2588,3
-
329400,9 <6>
300000
637677,2 <11>, <14>
888071,6 <11>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
11000
-
8411,7
2588,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
14440
1066800,2
-
-
-
-
329400,9 <6>
300000
637677,2 <11>, <14>
888071,6 <11>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
80853,2 <9>
-
7000
1500
605,5 <3>
10000 <6>
20000
62013,5 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
2399,2
-
7000
1500
605,5 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
2110,5
78454
-
-
-
-
10000 <6>
20000
62013,5 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
814791 <9>
-
-
13369
15557,2
-
500000
697599,3 <11>
285751,2 <11>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
28926,2
-
-
13369
15557,2
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
10996,63
785864,8
-
-
-
-
-
500000
697599,3 <11>
285751,2 <11>, <20>
-
-
-
-
22.
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего
264902 <9>
-
-
-
2500
6500 <6>
126203
254975,7 <11>
45351,5 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
9000
-
-
-
2500
6500 <6>
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
4485,2
255902
-
-
-
-
-
126203
254975,7 <11>
45351,5 <13>
-
-
--
-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.
Строительство Рязанского областного суда - всего
633349 <9>
-
-
4200
2864
-
300000
499146,3 <11>, <14>
263806,9 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
7064
-
-
4200
2864
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
11892,46
626285
-
-
-
-
-
300000
499146,3 <11>, <14>
263806,9 <13>
-
-
-
-
Томский областной суд, г. Томск
24.
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего
251100,1 <9>
-
-
-
-
-
13566
131201 <11>
231462,6 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
13566
-
-
-
-
-
13566
13566 <11>
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
3530,03
237534,1
-
-
-
-
-
-
117635
231462,6 <13>, <20>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
27458,2 <9>
5400
4220
3177,2
232,4
1342,6 <6>
14428,6
514428,6 <11>, <14>
14428,6 <17>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
27458,2
5400
4220
3177,2
232,4
1342,6 <6>
14428,6
14428,6 <11>, <14>
14428,6
-
-
-
-
строительство
2022 год
14934,6
- <14>, <17>
-
-
-
-
-
-
500000 <14>
-
-
-
-
-
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего
655905,7 <9>
4000
4169
9780
116716
180000 <4>
437026
131369,4 <11>, <14>
- <17>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
22149
4000
4169
9780
4200
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
7345
633756,7
-
-
-
112516
180000 <4>
437026
131369,4 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
11560
27000 <9>
-
-
2000
12316
7000
12684 <5>, <12>
5684 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год
27000
-
-
2000
12316
7000
12684 <12>, <5>
5684 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.
Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
125245
125245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
10489,9
125245
125245
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.
Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
88589,9
88589,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
11338,5
88589,9
88589,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
117940,8
117940,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
12404
117940,8
117940,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31.
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
376786,4
-
92666,4
235208
59539,4 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
3722
376786,4
-
92666,4
235208
59539,4 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
32.
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
1343342,7 <9>
-
508249,3
255799,2
440208,9
367864,9 <4>
368306,4
280845,3 <11>, <14>
13693,8
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
13693,8
-
-
-
-
-
-
13693,8 <14>
13693,8
-
-
-
-
строительство
2022 год
14832,2
1329648,9
-
508249,3
255799,2
440208,9
367864,9 <4>
368306,4
267151,5 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего
2017 год
619601
-
238499
273641,8 <2>
320584,6 <3>
35522,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2017 год
9268,5
619601
-
238499
273641,8 <2>
320584,6 <3>
35522,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.
Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
209704
144371
65333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2014 год
3631,4
209704
144371
65333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего
1979252,2 <9>
-
916268,8
345989,7 <2>
159097,5 <7>
-
-
722976
277253,5
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
900
-
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
публичный технологический и ценовой аудит
2019 год
122,5
-
-
-
-
-
-
122,5
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
31528,8
1978229,7
-
915368,8
345989,7 <2>
159097,5 <7>
-
-
722853,5
277253,5
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего
492319,1 <9>
-
3000
3267,1
7767,1 <3>
55940 <4>, <6>
136255 <5>
242796,1 <11>, <14>
209090,1
211103
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
6267,1
-
3000
3267,1
1767,1 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
7682,1
486052
-
-
-
6000
55940 <4>, <6>
136255 <5>
242796,1 <11>, <14>
209090,1
211103
-
-
-
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего
10080
27000
-
23000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2015 год
27000
-
23000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.
Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего
249710
37280
134220
78210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2015 год
3669
249710
37280
134220
78210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
2298
5420,5 <9>
4300
1870
933,3 <2>
561 <3>
550,9 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
5420,5 <9>
4300
1870
933,3 <2>
561 <3>
550,9 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего
140146 <9>
2869
54291 <2>
216
76290
70433,7 <4>
60771
40522,9 <11>, <14>
-
40522,9
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
3085
2869
-
216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
3102
137061
-
54291 <2>
-
76290
70433,7 <4>
60771
40522,9 <11>, <14>
-
40522,9
-
-
-
41.
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
201475,5 <9>
-
5906,4
988
150
-
138444 <12>
161197,7 <11>, <14>
132264,5 <13>, <20>
45880
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
7044,4
-
5906,4
988
150
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
4471,3
194431,1
-
-
-
-
-
138444 <12>
161197,7 <11>, <14>
132264,5 <1>, <20>
45880
-
-
-
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.
Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
668979,7
-
232000
303232,7 <2>
233698,8 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
6858
668979,7
-
232000
303232,7 <2>
233698,8 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
43.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего
148214
7100
79655,7 <2>
29677,6
105789,7 <3>
99512,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
7100
7100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2017 год
3665,8
141114
-
79655,7 <2>
29677,6
105789,7 <3>
99512,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
181025 <9>
18670
27840 <2>
20000
87260
141927 <4>, <6>
16690,5 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2018 год
3243,3
181025
18670
27840 <2>
20000
87260
141927 <4>, <6>
16690,5 <5>
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
31823
22506
9317
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2014 год
708,26
31823
22506
9317
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
52366
600
28836 <2>
27351
24415
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
600
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
1008,6
51766
-
28836 <2>
27351
24415
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
1085569 <9>
-
424437,2
192408,9
151726,8
136190,9 <4>, <6>
274918,7
295062,9 <11>, <14>
37275,3 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
1835,4
-
-
-
-
-
1835,4
1835,4 <11>, <14>
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
7780
1083733,6
-
424437,2
192408,9
151726,8
136190,9 <4>, <6>
273083,3
293227,5 <11>
37275,3 <13>, <20>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.
Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
17800
16900
-
900
483 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
900
-
-
900
483 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2013 год
4229,4
16900
16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.
Строительство здания Миасского городского суда - всего
183641
53210
67040
63391
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2015 год
4125
183641
53210
67040
63391
-
-
-
-
-
-
-
--
-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.
Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего
30804
30804
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
772,2
30804
30804
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51.
Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего
39239
39239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
815
39239
39239
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.
Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
2014 год
483,2
7500
-
7500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53.
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
2014 год
709,6
25000
-
25000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.
Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
36431,3
36431,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
863
36431,3
36431,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего
126546,6 <9>
-
-
-
5978
2989 <4>
65616
59582 <14>
13062,4 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
5978
-
-
-
5978
2989 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1918
120568,6
-
-
-
-
-
65616
59582 <14>
13062,4 <13>
-
-
-
-
56.
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
55532 <9>
-
-
-
2600
780 <4>
-
25000 <14>
34901,6 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
2600
-
-
-
2600
780 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
798,5
52932
-
-
-
-
-
-
25000 <14>
34901,6 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
3970 <9>
-
-
-
3970
3176 <4>
47830 <12>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
3970
-
-
-
3970
3176 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2017 год
1057,92
-
-
-
-
-
-
47830 <12>
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
69329 <9>
-
-
-
3273
1650 <4>
35000
67679 <11>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1650
-
-
-
3273
1650 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1491,8
67679
35000
67679 <11>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
326144 <9>
-
-
-
16500
-
96292
171414,2 <11>
209979,5 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
16500
-
-
-
16500
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
3358,77
309644
-
-
-
-
-
96292
171414,2 <11>
209979,5 <13>
-
-
-
-
60.
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
2014 год
816,9
10000
-
10000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
95077,6 <9>
-
-
3000
981
-
-
50000 <14>
41619 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3981
-
-
3000
981
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1416
91096,6
-
-
-
-
-
-
50000 <14>
41619 <13>, <20>
-
-
-
-
62.
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
80931,6 <9>
-
-
2000
1458
-
-
50000 <14>
27978 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3458
-
-
2000
1458
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1242
77473,6
-
-
-
-
-
-
50000 <14>
27978 <13>, <20>
-
-
-
-
63.
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
86750,5 <9>
-
-
-
2500
1480,5 <6>
660,6 <5>
50000 <14>
32770
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2018 год
3980,5
-
-
-
2500
1480,5 <6>
660,6 <5>
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1240
82770
-
-
-
-
-
-
50000 <14>
32770
-
-
-
-
64.
Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего
270870 <9>
-
-
9044
45500
216826
145776 <5>, <12>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
9044
-
-
9044
500
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
3923,18
261826
-
-
-
45000
216826
145776 <5>, <12>
-
-
-
-
-
-
65.
Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего
316877,3 <9>
-
-
11366,3
21963,7
285511
198117 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
11366,3
-
-
11366,3
1963,7
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
5301,1
305511
-
-
-
20000
285511
198117 <5>
-
-
-
-
-
-
66.
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего
78098 <9>
-
-
-
3744 <7>
-
75554 <12>
56603,7 <11>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3744 <7>
-
-
-
3744 <7>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
1280
75554
-
-
-
-
-
75554 <12>
56603,7 <11>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.
Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего
2000
1908,2 <9>
-
-
-
1273,8
3733,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
1908,2 <9>
-
-
-
1273,8
3733,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
68.
Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего
1671004,4
-
-
-
-
-
-
-
-
50000
399006,4
469328
752670
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2021 год
50000
-
-
-
-
-
-
-
-
50000
-
-
-
реконструкция
2024 год
15188
1621004,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
399006,4
469328
752670
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
69.
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего
104434,3 <9>
-
-
-
3925
1483,3
70000 <12>
50183
29247,3 <13>, <20>
58485
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
3852,1
-
-
-
3925
1483,3
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2021 год
2040,1
100582,2
-
-
-
-
-
70000 <12>
50183
29247,3 <13>, <20>
58485
-
-
-
70.
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск
2013 год
4586,3
75292,4
75292,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
71.
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
107551,5 <9>
-
-
-
1806,3
1806,2 <4>
52500 <12>
107142,3 <11>, <14>
6137,9 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1806,3
-
-
-
1806,3
1806,2 <4>
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
3300
105745,2
-
-
-
-
-
52500 <12>
107142,3 <11>, <14>
6137,9 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
72.
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
62758 <9>
-
-
-
1945
1268,1 <4>
22333
44111,1 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1945
-
-
-
1945
1268,1 <4>
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
1482,7
60813
-
-
-
-
-
22333
44111,1 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
73.
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего
1800
1739,5 <9>
-
-
-
3670
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
1739,5 <9>
-
-
-
3670
-
-
-
-
-
-
-
-
74.
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
33115,2 <9>
-
-
-
1450
-
278,8
15000
26988,1 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
1632,2
-
-
-
1450
-
278,8
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
514
31483
-
-
-
-
-
-
15000
26988,1 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
75.
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего
208128 <9>
1783
2967
-
2967
37200 <6>
136903,1 <5>
105123,6 <11>
23435,5 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
4750
1783
2967
-
2967
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
2826,51
203378
-
-
-
-
37200 <6>
136903,1 <5>
105123,6 <11>
23435,5 <13>, <20>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
76.
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего
67313 <9>
-
-
-
2495
2495 <4>
1996 <5>
30000 <14>
63553,6 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
2495
-
-
-
2495
2495 <4>
1996 <5>
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
1782,3
64818
-
-
-
-
-
-
30000 <14>
63553,6 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
77.
Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
53343,9
31500
21843,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2014 год
1870
53343,9
31500
21843,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78.
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <8>, - всего
36255 <9>
-
-
-
1556
-
17292
34699 <11>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1556
-
-
-
1556
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
841,7
34699
-
-
-
-
-
17292
34699 <11>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
79.
Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего
4810
13823,6 <9>
-
-
-
15365,9
1773,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
13823,6 <9>
-
-
-
15365,9
1773,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
80.
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
33576,6 <9>
-
-
-
3576,7
3576,6 <4>
100000 <12>
99727
30000 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
3576,6
-
-
-
3576,7
3576,6 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
4300
30000
-
-
-
-
-
100000 <12>
99727
30000 <13>, <20>
-
-
-
-
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
81.
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
1800
3757,1 <9>
-
-
-
1298
3234 <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
3757,1 <9>
-
-
-
1298
3234 <6>
-
-
-
-
-
-
-
82.
Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка
2016 год
110
300000
-
-
-
300000
-
-
-
-
-
-
-
-
60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
83.
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
2013 год
182,1
7000
7000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
84.
Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда
2013 год
3310,5
235089
235089
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
85.
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск
2014 год
2657,2
294400
-
294400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
86.
Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль
2015 год
461,6
4000
-
-
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
87.
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
2014 год
4273
200002
-
200002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
88.
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего
104178 <9>
-
-
-
5600
5600 <4>, <6>
52480
83050,6 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
5600
-
-
-
5600
5600 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
2391,29
98578
-
-
-
-
-
52480
83050,6 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
89.
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
229568,5 <9>
-
-
-
10355,8
10355,7 <4>, <6>
-
100000 <14>
194746,3 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
10355,8
-
-
-
10355,8
10355,7 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
4709,65
219212,7
-
-
-
-
-
-
100000 <14>
194746,3 <13>, <20>
-
-
-
-
90.
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего
91461 <9>
-
-
912,2
1949,7
821,5 <4>, <6>
-
50000 <14>
89119 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1750,4
-
-
912,2
1949,7
821,5 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
1199,3
89810,6
-
-
-
-
-
-
50000 <14>
89119 <13>, <20>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
91.
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего
44635,6 <9>
-
-
-
1400,6
-
-
20000
37113,7 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1400,6
-
-
-
1400,6
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
1030
43235
-
-
-
-
-
-
20000
37113,7 <13>
-
-
-
-
92.
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего
65640,5 <9>
-
-
-
1490
-
30726
58246,3 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1490
-
-
-
1490
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1312,65
64150,5
-
-
-
-
-
30726
58246,3 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
93.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
372902 <9>
-
13210
3850
7000
198552
254412,1 <5>
10622 <11>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
17060
-
13210
3850
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2019 год
9486,66
355842
-
-
-
7000
198552
254412,1 <5>
10622 <11>
-
-
-
-
-
94.
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
379475 <9>
-
-
6618
618 <4>
1400
200000
171457
237100,3 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
8018
-
-
6618
618 <4>
1400
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
7282
371457
-
-
-
-
-
200000
171457
237100,3 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
95.
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего
102367 <9>
-
-
-
5015
4990 <4>
59810 <12>
43214,7 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
4990
-
-
-
5015
4990 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
1756,5
97377
-
-
-
-
-
59810 <12>
43214,7 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
96.
Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
2013 год
1431
116000
116000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
97.
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего
800
0 <9>
-
-
-
2612,7
2600 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
0 <9>
-
-
-
2612,7
2600 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
98.
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего
4625,9 <9>
-
-
-
5208 <5>
1380 <4>
-
15000 <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
4625,2
-
-
-
5208 <5>
1380 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
0 <17>
-
-
-
-
-
-
15000 <14>
- <17>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
99.
Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего
1830
380
-
-
-
380
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
380
-
-
-
380
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
100.
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
5800
0 <9>
-
-
-
6950
6950 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
0 <9>
-
-
-
6950
6950 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
101.
Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего
3900
50 <9>
-
-
-
500
-
-
-
--
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
50 <9>
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
102.
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего
2011100,3 <9>
385927,9
-
1500
12183
-
26568 <12>
817933,4 <11>, <14>
-
400000
450000
400000
355739
в том числе:
приобретение
2013 год
11200
385927,9
385927,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2019 год
19433,4
-
-
1500
12183
-
26568 <12>
17933,4 <11>
-
-
-
-
-
реконструкция
2024 год
15200
1605739
-
-
-
-
-
-
800000 <14>
- <17>
400000
450000
400000
355739
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
103.
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего
73412,3
73412,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
1862
73412,3
73412,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
104
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего
12364,8 <9>
6064,2
6100
6100
5000
-
5000 <12>
4990 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
200,6
-
-
-
5000
-
5000 <12>
4990 <11>, <14>
-
-
-
-
-
строительство
5323
12164,2
6064,2
6100
6100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
105.
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
2013 год
1575,5
30000
30000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
106.
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово
2013 год
522
4000
4000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
107.
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск
2013 год
526
7200
7200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108.
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль
2013 год
627,7
14542,2
14542,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
109.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
464526,5 <9>
8220
-
157246,5
206730 <3>
295652,8 <4>, <6>
77910 <5>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
15736,5
8220
-
7516,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2018 год
7201
448790
-
-
149730
206730 <3>
295652,8 <4>, <6>
77910 <5>
-
-
-
-
-
-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
110.
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
2013 год
3825,3
198126
198126
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
111.
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
2013 год
6658
341386,5
341386,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
112.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
310000 <9>
310000
-
-
1500
3500 <6>
5000 <12>
5000 <14>
- <17>
-
-
-
-
в том числе:
приобретение
2013 год
5842,4
310000
310000
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2019 год
- <14>
-
-
-
1500
3500 <6>
5000 <12>
5000 <14>
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
113.
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
8000
0
-
-
-
-
-
-
17200 <14>
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
0
-
-
-
-
-
-
17200 <14>
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
114.
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего
8000
27980,2
-
-
-
-
-
-
15500
25738,5 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
27980,2
-
-
-
-
-
-
15500
25738,5 <13>, <20>
-
-
-
-
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
115.
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
1465550
-
-
2000
8000
8000 <4>, <6>
10000
10000 <11>, <14>
946711
518148
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
691-
-
-
2000
8000
8000 <4>, <6>
10000
10000 <11>, <14>
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
8944
1464859
-
-
-
-
-
-
500000 <14>
946711
518148
-
-
-
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
116.
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего
5901230,2 <9>
1246725,1
1481762,1
1550000
1522350,7 <3>
801640,1 <4>, <6>
461112 <12>
459659,5 <11>
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2019 год
32516,2
5901230,2
1246725,1
1481762,1
1550000
1522350,7 <3>
801640,1 <4>, <6>
461112 <12>
459659,5 <11>
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
117.
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего
1704573,6
-
-
-
-
-
-
17805,5 <14>, <18>
26951
832026,1
353450
250000
224341
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
44756,5
-
-
-
-
-
-
17805,5 <14>, <18>
26951
-
-
-
-
строительство
2024 год
15808
1659817,1
-
-
-
-
-
-
-
-
832026,1
353450
250000
224341
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
118.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
1009597,2 <9>
-
22000
10780 <2>
-
-
-
263228,2
860607,5 <13>
72940
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
22000
-
22000
10780 <2>
-
-
-
-
-
-
--
-
-
строительство
2021 год
12716,8
987597,2
-
-
-
-
-
-
263228,2
860607,5 <13>
72940
-
-
-
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
119.
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего
686994,5 <9>
-
-
-
4000
15000 <6>
198087,3 <5>
518008,2 <11>, <14>
343764,9 <13>
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2018 год
16900
-
-
-
4000
15000 <6>
12900 <5>
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
6864
670287,4
-
-
-
-
-
185187,3
518008,2 <11>, <14>
343764,9 <13>
-
-
-
-
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
120.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего
1537801,4
793188,4
-
525090
468287,4 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
14412,8
1537801,4
793188,4
-
525090
468287,4 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
121.
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
22700
-
-
-
-
-
-
9900 <14>
12800
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2020 год
22700
-
-
-
-
-
-
9900 <14>
12800
-
-
-
-
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
122.
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего
437740,5 <9>
-
-
-
2000
8141,6 <4>, <6>
200000
318128,4 <11>
226049,2 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
10000
-
-
-
2000
8141,6 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
3960,7
427740,5
-
-
-
-
-
200000
318128,4 <11>
226049,2 <13>, <20>
-
-
-
-
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
123.
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
1297693 <9>
-
24000
-
-
-
260622,1
845244,1 <11>
976457,2 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
24000
-
24000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
12489,59
1273693
-
-
-
-
-
260622,1
845244,1 <11>
976457,2 <13>, <20>
-
-
-
-
124.
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего
869456 <9>
-
-
-
2000
8000 <6>
250000
349850,4 <11>
361062,5 <13>
484499
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
10000
-
-
-
2000
8000 <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
4573,8
859456
-
-
-
-
-
250000
349850,4 <11>
361062,5 <13>
484499
-
-
-
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
125.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
-
-
-
-
-
-
10700
14500 <11>, <14>
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
-
-
-
-
-
10700
14500 <11>, <14>
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
126.
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск
1696043,1
-
-
-
-
-
-
13683,3 <14>, <17>
19561,8 <21>
987145
353233
107657
214763
проектные и изыскательские работы
2020 год
33245,1
-
-
-
-
-
-
13683, <14>, <17>
19561,8 <20>
-
-
-
-
строительство
2024 год
10400
1662798
-
-
-
-
-
-
-
-
987145
353233
107657
214763
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
127.
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего
2080
4369
-
-
-
-
-
-
3600 <14>
4369 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
4369
-
-
-
-
-
-
3600 <14>
4369 <13>, <20>
-
-
-
--
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
128.
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего
11900
-
-
-
-
-
-
4900
7000
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
2600
11900
-
-
-
-
-
-
4900
7000
-
-
-
-
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
129.
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего
1323771,3
550000
216317,3
380200
187496,1 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
строительство
2016 год
19316,7
1323771,3
550000
216317,3
380200
187496,1 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
130.
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома
2015 год
308,2
13260
-
-
13260
-
-
-
-
-
--
-
-
-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
131.
Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего
3680
2145 <9>
-
-
2145
793
792,9 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
2145 <9>
-
-
2145
793
792,9 <4>, <6>
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
132.
Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
2014 год
776,7
44400
-
44400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133.
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
2015 год
790,2
75056
-
-
75056
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134.
Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
159890 <9>
-
-
2198
68021,1 <3>
156057,5 <4>, <6>
86420,4 <5>, <12>
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
2892
-
-
2198
1764,1 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
1995,6
156998
-
-
-
66257
156057,5 <4>, <6>
86420,4 <5>, <12>
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
135.
Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего
32819
-
-
2307
30512
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
2307
-
-
2307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
484,06
30512
-
-
-
30512
-
-
-
-
-
-
-
-
136.
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего
31994
-
-
2307
30512
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
2307
-
-
2307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
484,06
29687
-
-
-
30512
-
-
-
-
-
-
-
-
137.
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего
333607,8 <9>
-
-
-
7251,3
7251,3 <4>
200000
304419,8 <11>, <14>
131233,3 <13>, <20>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
7251,3
-
-
-
7251,3
7251,3 <4>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
5719,2
326356,5
-
-
-
-
-
200000
304419,8 <11>, <14>
131233,3 <13>, <20>
-
-
--
-
138.
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего
68090
68090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
3440
3440
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2013 год
1120
64650
64650
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139.
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
67980
67980
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
4760
4760
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2013 год
1000
63220
63220
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
140.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
383656,9 <9>
-
184440
5884
2176,7
77209
108712 <12>
46851,7 <11>, <14>
51704
-
-
-
-
в том числе:
приобретение
2014 год
4943,7
184440
-
184440
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2016 год
8060,7
-
-
5884
2176,7
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2021 год
5793,36
191155,9
-
-
-
-
77209
108712 <12>
46851,7 <11>, <14>
51704
-
-
-
-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <15>
141.
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
1404887,4 <9>
-
-
-
3167
37223 <6>
550796
819366,9 <11>, <14>
811297,7 <13>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
37500
-
-
-
3167
37223 <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
14453
1367387,4
-
-
-
-
-
550796
819366,9 <11>, <14>
811297,7 <13>
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
142.
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
375645,1 <9>
-
-
-
9308
14764 <6>
196786 <12>
315797,6 <11>, <14>
144583,5 <13>, <20>
150988,7
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
24072
-
-
-
9308
14764 <6>
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
2177
351573,1
-
-
-
-
-
196786 <12>
315797,6 <11>, <14>
144583,5 <13>, <20>
150988,7
-
-
-
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
143.
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа
2017 год
14260,9
1562000
-
-
-
-
1562000
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
144.
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
11023
-
-
-
-
-
-
11023 <14>
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год
11023
-
-
-
-
-
-
11023 <14>
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
145.
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего
1495000
-
-
-
-
-
-
-
95000
496700
903300
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
95000
-
-
-
-
-
-
-
95000
-
-
-
-
реконструкция с элементами реставрации
2022 год
5757,7
1400000
-
-
-
-
-
-
-
- <17>
496700
903300
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
146.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего
2906656
43556
964029
1048781
850290
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2021
43556
-
-
-
-
-
-
-
-
43556
-
-
-
строительство
2024
20176
2863100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
964029
1048781
850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
147.
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, -
1781767
-
-
-
-
-
-
-
-
4000
500000
600000
641767
в том числе:
проектные и изыскательские
2021 год
40000
-
-
-
-
-
-
-
-
40000
-
-
-
строительство
2024 год
14768
1741767
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500000
600000
641767
148.
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов <19>
17050941,1
-
-
-
--
-
-
-
-
1970995,5
4383081,6
5430334
5266530
Итого
82714706 <10>
5581920
5732498,6 <1>
5783944 <2>
7060082 <3>
8686640,3 <4>
9942496,9 <5>
13693717,8 <11>
9559215,9 <13>, <17>
6602800
8306100
8306100
8306100
в том числе:
проектные и изыскательские работы
1581574,5 <10>
90326,8
404282,6 <1>
173554,3 <2>
271065,8 <3>
231460,8 <4>
122618,7 <5>
201559,8 <11>
219542,7
133556
-
-
-
публичный технологический и ценовой аудит
122,5
-
-
-
-
-
-
122,5
-
-
-
-
-
строительство, реконструкция, приобретение
64082067,9 <10>
5491593,2
5328216 <1>
5610389,7 <2>
6789016,2 <3>
8455179,5 <4>
9819878,2 <5>
13492035,5 <11>
9339673,2
4498248,5
3923018,4
2875766
3039570
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов
17050941,1
-
-
-
-
-
-
-
-
1970995,5
4383081,6
5430334
5266530

--------------------------------

<1> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в размере 70826,3 тыс. рублей.

<2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в размере 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в размере 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в размере 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в размере 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в размере 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в размере 2967 тыс. рублей.

<3> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в размере 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в размере 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в размере 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в размере 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в размере 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в размере 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в размере 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в размере 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в размере 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в размере 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в размере 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в размере 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в размере 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в размере 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в размере 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в размере 248764,4 тыс. рублей.

<4> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в размере 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в размере 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в размере 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в размере 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в размере 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в размере 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в размере 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в размере 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в размере 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в размере 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в размере 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в размере 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в размере 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в размере 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в размере 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в размере 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в размере 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в размере 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в размере 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в размере 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в размере 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в размере 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в размере 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в размере 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литеры А, А1, - в размере 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в размере 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в размере 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в размере 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в размере 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в размере 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в размере 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в размере 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в размере 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в размере 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в размере 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в размере 5940 тыс. рублей.

<5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в размере 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в размере 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в размере 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в размере 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в размере 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в размере 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в размере 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в размере 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в размере 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в размере 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в размере 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в размере 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в размере 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в размере 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в размере 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в размере 86420,4 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в размере 46255 тыс. рублей.

<6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

<7> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

<8> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Эти изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<9> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<10> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

<11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 201 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда, г. Оренбург, - 36952,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

<12> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

<13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году, в размере, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:

26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";

28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";

191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";

3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";

187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";

13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";

13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";

115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";

161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";

44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";

75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";

48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";

13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";

6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";

91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";

77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";

6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";

10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";

310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";

209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";

99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";

249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";

45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";

65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литеры А, А1";

96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";

134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";

168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";

548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";

314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";

111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";

3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";

37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";

41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";

3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";

103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";

32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";

336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".

<14> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов. - 5000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;

строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;

строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда, г. Оренбург, - 2798,8 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда, г. Саратов, - 347,1 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;

реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.

<15> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

<16> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возвращены в федеральный бюджет.

<17> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.

<18> Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.

<19> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.

<20> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда, г. Киров, - 99727 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства
Срок ввода в действие
Мощность (кв. метров)
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2020 годы - всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
1.
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 (объект культурного наследия федерального значения), - всего
4695
326832,33
25554,6
8518,2
276131,5 <1>
214845,74 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
34072,8
25554,6
8518,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2016 год
4695
292759,53
-
-
276131,5 <1>
214845,74 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, - всего
2206,8
7189,3
5392
1797,3 <2>
1159,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
7189,3
5392
1797,3 <2>
1159,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, строение 1, - всего
1100,14
68455,3
5223,9
1741,3
61222,3
57814 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
6965,2
5223,9
1741,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2016 год
1100,14
61490,1
-
-
61222,3 <1>
57814 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
4.
Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Хабаровск
2017 год
1578,6
137807,4
-
-
-
137857,6
137807,4 <5>
-
-
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
5.
Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург
2018 год
1609,5
0
-
-
-
-
80132 <8>
125000 <8>
-
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
6.
Приобретение встроенных нежилых помещений для федерального бюджетного учреждения Пермской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь
2018 год
1911,6
0
-
-
-
-
80580 <8>
76960 <8>
-
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
7.
Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего
2018 год
702,8
0
-
-
-
-
65015 <8>
65015 <8>
-
-
-
-
-
-
в том числе
приобретение
2018 год
702,8
0
-
-
-
-
65015 <8>
65015 <8>
-
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
8.
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Читинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Чита, ул. Бутина, д. 17, - всего
682,5
1900
1900
1900 <4>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2014 год
682,5
1900
1900
1900 <4>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9.
Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего
1812
154884,12
-
-
-
102070,12
4000
51997,7 <9>
-
49014,6
-
-
-
-
в том числе:
приобретение
2016 год
1661,5
102070,12
-
-
-
102070,12
-
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2018 год
-
3800
-
-
-
-
4000
3800 <9>
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2021 год
1812
49014
-
-
-
-
-
48197,7 <10>
-
49014,6
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
10.
Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, - всего
2018 год
988,4
0,0
-
-
-
-
-
2831,93 <10>
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2018 год
0,0
-
-
-
-
-
2831,93 <10>
-
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
11.
Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград
2019 год
266,1
11387
-
-
-
-
-
11387 <10>
11387 <11>
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
12.
Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул
2020 год
933,6
39251
-
-
-
-
-
39310 <10>
-
39251
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
13.
Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань
2019 год
956,9
46261
-
-
-
-
-
-
46261
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
14.
Реконструкция здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов, - всего
1030
0
-
-
-
-
-
1512,47 <10>
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
0,0
-
-
-
-
-
1512,47 <10>
-
-
-
-
-
-
Итого
1446068,8
38070,5
13956,8 <2>
338513,1 <1>
512587,5 <3>
367534,4 <5>
374014,1 <9>
57648 <11>
88265,6
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
58471,7
38070,5
13956,8 <2>
1159,3 <1>
-
4000
8144,4 <9>
-
-
-
-
-
-
строительство, реконструкция, приобретение
1387597,1
-
-
337353,8 <1>
512587,5 <3>
363534,4 <5>
365869,7 <8>
57648 <11>
88265,6
-
-
-
-

--------------------------------

<1> С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.

<2> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в размере 1159,3 тыс. рублей.

<3> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в размере 142539,7 тыс. рублей.

<4> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в размере 1900 тыс. рублей.

<5> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в размере 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды в размере - 189831,7 тыс. рублей.

<6> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам в размере - 2030 тыс. рублей.

<7> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.

<8> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в размере 225727 тыс. рублей, в том числе:

на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;

на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь;

на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск.

<9> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в размере 3800 тыс. рублей.

<10> Бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет, в том числе:

на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (125000 тыс. рублей);

на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь (76960 тыс. рублей);

на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск (65015 тыс. рублей);

на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск (48197,7 тыс. рублей);

на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград (2831,93 тыс. рублей);

на приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград (11387 тыс. рублей);

на приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул (39310 тыс. рублей);

на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов (1512,47 тыс. рублей).

<11> Бюджетные ассигнования в размере 11387 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, доведены в 2019 году.

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Наименование объекта, регион строительства
Срок ввода в действие
Мощность (кв. метров)
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2020 годы - всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
1.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут
2016 год <1>
2206
37582,3 <5>
50000 <2>
67490,1
37952,3 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике
2.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, г. Грозный, 2-я очередь
2015 год
4008,78
177269,5
58891,9
104283,6
14094
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея
3.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, г. Майкоп
2014 год
3598
121415,4
78762,7
42652,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
-
234019,1
-
-
6500
96688
82720,6
79006,5
41021,5
34505,1
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
4700
-
-
6500 <3>
4700 <4>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
4100
229319,1 <8>
-
-
-
91988
82720,6 <3>, <4>
79006,5 <3>, <4>
41021,5 <3>, <4>
34505,1 <4>
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
5.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего
198580,1
3150
3150
90429
155842,1
109869,5
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
3150
-
-
-
3150 <3>
3150
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год <9>
3700
195430,1 <6>
-
-
-
-
-
90429 <3>
155842,1 <3>, <4>
109869,5 <4>
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего
-
74020,8 <5>
-
-
-
-
-
-
5510,4
74020,8
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2020 год
-
4556,6
-
-
-
-
-
-
5510,4 <3>
4556,6 <3>, <4>
-
-
-
-
строительство
2569,2
69464,2 <8>
-
-
-
-
-
-
-
69464,2
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
7.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, - всего
79706,9
-
-
-
67034,6 <4>
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
3325,9
-
3325,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
1860
76381
-
-
63542,4 <3>
67034,6 <4>
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области
8.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск, - всего
-
3555,1
-
-
-
2535,7
71350
116828,9
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
2535,7
-
-
-
2535,7
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год <1>
2150
1019,4
-
-
-
-
71350 <3>
116828,9 <3>, <4>
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
9.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск, - всего
-
62932,5
-
7930
81261,3
121154,8
83850
43051,3
797,7
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
7930
-
7930
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год <1>
5734,7
55002,5 <7>
-
-
81261,3 <3>
121154,8 <3>
83850 <3>
43051,3 <3>
797,7 <3>, <4>
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
10.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел г. Сочи
2015 год
550
56087,4
-
28043,7 <2>
28043,7 <3>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
11.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего
207181,4
-
-
-
-
6000
65900
100475,9
107249,2
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
5900
-
-
-
-
6000 <3>
5900 <4>
-
-
-
-
-
-
строительство
2021 год <9>
4414,5
201281,4 <6>
-
-
-
-
-
60000 <3>
100475,9 <3>, <4>
107249,2 <4>
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия
12.
Строительство административного здания Сунженского районного отдела судебных приставов, Республика Ингушетия, сельское поселение Орджоникидзевское
2013 год
577,65
30003,4
30003,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.
Строительство административного здания Малгобекского районного отдела судебных приставов, Республика Ингушетия, г. Малгобек
2013 год
577,65
26233,3
26233,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике
14.
Пристройка административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
2013 год
543
25612,4
25612,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, г. Нальчик, - всего
63874,9
-
-
1418
63134,1
27245,7
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
1418
-
-
1418 <3>
677,2 <4>
-
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2017 год
1393,7
62456,9
-
-
-
62456,9
27245,7
-
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
16.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, г. Арзамас
2013 год
1051,69
24876,3
24876,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
17.
Приобретение административного здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань
2019 год
2218,9
0
-
-
-
-
-
-
77082,7 <3>
-
-
-
-
-
Итого:
1929243,7
294380
253726
232811,7
353697,2 <4>
274316,3
395215,7
380730,3
325644,6 <4>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
33516,2
-
11255,9
7918
11062,9 <4>
9150
5900
5510,4
4556,6 <4>
-
-
-
-
строительство, реконструкция, приобретение
1895727,5
294380
242470,1
224893,7
342634,3 <3>
265166,3
389315,7
375219,9
321088 <4>
-
-
-
-

--------------------------------

<1> Год указан с учетом фактической реализации объектов капитального строительства, по которым принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию.

<2> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 и 2014 годах.

<3> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:

за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;

за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;

за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;

за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;

на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;

за 2020 год в размере 402,8 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

<4> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:

в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;

в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;

в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;

в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;

в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.

<5> С учетом проектных и изыскательских работ в размере 5100 тыс. рублей и работ по корректировке проектно-сметной документации в размере 1500 тыс. руб., выполненных в 2012 году и в 2016 году за счет текущего финансирования ФССП России соответственно. Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 72926,6 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".

<6> В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" увеличена ставка налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., по следующим объектам капитального строительства:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 177,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 1281,4 тыс. рублей.

<7> Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 63689,5 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".

<8> Без учета финансирования в рамках государственной программы "Юстиция" по объектам:

"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск" в размере 47480 тыс. рублей;

"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ" в размере 116804,8 тыс. рублей.

<9> Технический срок ввода объекта в эксплуатацию с учетом сроков оформления разрешительной документации (без выделения дополнительного финансирования).

Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2020 годы - всего
В том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по Программе
109093,55 <1>
10000
9454,8
9354,28 <1>
11725,25 <1>
12999,2 <1>
12342,68 <1>
15773,28 <1>
11701,66 <1>, <4>
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
в том числе:
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)
89731,03 <1>
6544,68
6610,93
6955,23 <1>
8563,78 <1>
9916,58 <1>
11006,92 <1>
14414 <1>
9973,13 <1>, <4>
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
прочие нужды
19362,52 <1>
3455,32
2843,87
2399,05
3161,48
3082,58
1335,76
1359,28 <1>
1728,53
-
-
-
-
I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды)
Всего
8116,08
1577,47
1627,28
865,14
1671,61
1525,88
302,7
282,7
263,3
-
-
-
-
Информатизация судебной системы
8103,98
1577,47
1615,18
865,14
1671,61
1525,88
302,7
282,7
263,3
-
-
-
-
информатизация Конституционного Суда Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
информатизация Верховного Суда Российской Федерации
211,59
21,84
26,59
20,54
25,82
26,6
26,6
26,6
37
-
-
-
-
информатизация Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
340,2
340,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Информатизация Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
7515,12
1178,36
1588,59
844,6
1645,79
1499,28
276,1
256,1
226,3
-
-
-
-
Создание мобильного офиса судьи (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации)
12,1
-
12,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Создание необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности
Всего
91462,36 <1>
6971,99
6393,92
7097,51 <1>
8558,69 <1>
10074,93 <1>
11308,39 <1>
14766,83 <1>
10545,04 <1>, <4>
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)
86090,02 <1>
5914,37
6000,18
6355,26 <1>
7926,37 <1>
9328,49 <1>
10711,73 <1>
14132,1 <1>
9973,13 <1>, <4>
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
в том числе:
здания Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
3241,3
3241,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
79473,41 <1>
2340,62
5732,5 <1>
5783,94 <2>
7060,08 <1>
8686,64
9942,5 <1>
13693,72 <1>, <3>
9559,22 <1>, <4>
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации
1446,07 <1>
38,07
13,96
338,51 <1>
512,59 <1>
367,53 <1>
374,01 <1>
57,65
88,27
-
-
-
-
здания Федеральной службы судебных приставов
1929,24
294,38
253,73
232,81
353,7 <1>
274,32
395,22 <1>
380,73
325,64 <1>
-
-
-
-
обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)
3076,46 <1>
362,63
364,03
523,68 <1>
523,77 <1>
523,58
259,6
262,95 <1>, <3>
259,6
-
-
-
-
Высший Арбитражный Суд
258,6
258,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
2817,59 <1>
104,03
363,81
523,68
523,77
523,58 <1>
259,6
262,95 <1>, <3>
259,6
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
0,2696
-
0,221
0,0486
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)
2295,88
694,99
29,71
218,62
108,55
222,86
337,06
371,78
312,31
-
-
-
-
III. Информатизация Федеральной и государственных судебно-экспертных службы судебных приставов учреждений Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды)
Всего
2225,78
307,85
313,04
288,11
316,21
264,93
198,04
200,49
337,1
-
-
-
-
Информатизация государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды)
862,21
137,7
151,4
136,6
130,36
120,14
62
62
62
-
-
-
-
информатизация Федеральной службы судебных приставов
1363,57 <2>
170,15
161,64
151,51
185,85
144,79
136,04
138,49
275,1
-
-
-
-
IV. Приобретение жилья, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
Всего
7287,95
1141,31
1120,54
1103,47
1178,75
1133,45
533,55
523,26 <1>
556,22
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
545,89
13,01
37,5835
47,27
85,25
89,75
89,75
73,86
109,42
-
-
-
-
в том числе:
судьи (капитальные вложения)
84,31
13,01
11,84
12,27
15,41
15,89
15,89
-
-
-
-
-
-
работники аппарата суда (прочие нужды)
461,58
-
25,7435
35
69,84
73,86
73,86
73,86
109,42
-
-
-
-
судьи (прочие нужды)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
484,3
484,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
судьи (капитальные вложения)
92,7
92,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
работники аппаратов судов (прочие нужды)
205
205
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
приобретение специализированного жилого фонда (капитальные вложения)
186,6
186,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
-6257,76
644
1082,96
1056,2
1093,5
1043,7
443,8
449,4 <1>
446,8
-
-
-
-
в том числе:
судьи федеральных судов (капитальные вложения)
3059,2
338
430,7
587,7
572
572,2
279,3
281,9 <1>
-
-
-
-
-
мировые судьи
50
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
приобретение специализированного жилого фонда (капитальные вложения)
168,2
-
168,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
работники аппаратов судов (прочие нужды)
2321,06
230
408,06
392,5
395,5
395,5
164,5
167,5
167,5
-
-
-
-
работники Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов (прочие нужды)
380
76
76
76
76
76
-
-
-
-
-
-
-
судьи федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции (прочие нужды)
279,3
-
-
-
-
-
-
-
279,3
-
-
-
-
V. Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы (прочие нужды)
Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

--------------------------------

<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.

<2> Без учета не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований на сумму 2 млн. рублей, возвращенных в федеральный бюджет.

<3> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.

<4> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.

Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2020 годы - всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по Программе
109093,55 <1>
10000
9454,79 <1>
9354,28 <1>
11725,25 <1>
12999,19 <1>
12342,68 <1>
15773,28 <1>
11701,66 <1>, <3>
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
757,76
34,85
64,4
67,86
111,07
116,35
116,35
100,46
146,42
-
-
-
-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
4324,4
4324,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
96075,98 <1>
4267,01
8779,96
8208,37 <1>
10323,14 <1>
11753,2
10922 <1>
14662,17 <1>, <2>
10491,92 <1>, <3>
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
Минэкономразвития России
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Минюст России
4604,15
870,76
195,07
693,73 <1>
751,5 <1>
710,53 <1>
773,07 <1>
491,43 <1>
462,58
-
-
-
-
ФССП России
3292,81
464,53
415,37
384,32
539,55 <1>
419,11 <1>
531,26 <1>
519,22 <1>
600,74 <1>
-
-
-
-
Государственные капитальные вложения - всего
89731,03 <1>
6544,68
6610,93 <1>
6955,23 <1>
8563,78 <1>
9916,58 <1>
11006,92 <1>
14414 <1>
9973,13
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
из них:
Верховный Суд Российской Федерации
84,31
13,01
11,84
12,27
15,41
15,89
15,89
-
-
-
-
-
-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
3520,6
3520,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
82750,8
2678,62
6331,4
6371,64 <1>
7682,08 <1>
9258,84 <1>
10221,8 <1>
13975,62 <1>, <2>
9559,22 <1>, <3>
6602,8
8306,1
8306,1
8306,1
Минюст России
1446,07
38,07
13,96
338,51 <1>
512,59 <1>
367,53 <1>
374,01 <1>
57,65 <1>
88,27
-
-
-
-
ФССП России
1929,24
294,38
253,73
232,81
353,7 <1>
274,32 <1>
395,22 <1>
380,73 <1>
325,64 <1>
-
-
-
-
Прочие нужды - всего
19362,52 <1>
3455,32
2843,87
2399,05
3161,48 <1>
3082,61
1335,76
1359,28 <1>
1728,53
-
-
-
-
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
673,45
21,84
52,56
55,59
95,66
100,46
100,46
100,46
146,42
-
-
-
-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
803,8
803,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
13325,17
1588,39
2448,56
1836,73
2641,06 <1>
2494,36
700,2
686,55 <1>, <2>
932,7
-
-
-
-
Минэкономразвития России
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Минюст России
3158,08
832,69
181,11
355,22
238,91
343
399,06
433,78
374,31
-
-
-
-
ФССП России
1363,57
170,15
161,64
151,51
185,85
144,79
136,04
138,49
275,1
-
-
-
-

--------------------------------

<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в размере 338513,1 тыс. рублей.

<2> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.

<3> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;

реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.

Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей по направлениям Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 и Iф2 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;

Iп1 и Iп2 - значения целевых индикаторов, утвержденные Программой.

2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей Программы.

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Программы по формуле:

где:

E1 - эффективность реализации Программы (процентов);

Iф3 и Iф4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;

Iп3 и Iп4 - значения показателей, утвержденные Программой.

Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"

МЕТОДИКА
ДЕТАЛИЗАЦИИ УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"

1. Настоящая методика разработана для определения требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества (далее соответственно - укрупненные инвестиционные проекты, объекты), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа), и предназначена для обоснования порядка строительства, реконструкции, приобретения конкретных объектов в рамках Программы.

2. Детализация укрупненных инвестиционных проектов Программы осуществляется исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей реализации Программы.

3. Для распределения объема государственных капитальных вложений, выделенных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, в отношении каждого укрупненного инвестиционного проекта утверждается распределение средств федерального бюджета.

4. Включение в укрупненный инвестиционный проект проектов по строительству, реконструкции, приобретению новых объектов не допускается в случае уменьшения объемов финансирования объектов, реализация которых не завершена.

Инвестиционные проекты, в рамках которых предусмотрены мероприятия по приобретению и последующей реконструкции (в том числе с элементами реставрации) объектов, не подлежат включению в укрупненные инвестиционные проекты.

5. Государственный заказчик Программы при проведении детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы по каждому объекту проверяет наличие следующих документов:

а) паспорт инвестиционного проекта по форме, утвержденной в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации;

б) обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений;

в) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения";

г) задания на проектирование объекта капитального строительства по форме, утвержденной в установленном порядке Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок в соответствии с подпунктом "л" пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы";

е) отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимости, проведенной в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценке деятельности в Российской Федерации".

6. Реализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется после их детализации, которая осуществляется путем одновременного или поочередного определения государственным заказчиком конкретных объектов, подлежащих строительству, реконструкции, приобретению в рамках таких укрупненных инвестиционных проектов.

Соответствующие предложения в виде проекта ведомственного акта с приложением обосновывающих документов, указанных в пункте 5 настоящей методики, направляются в Министерство экономического развития Российской Федерации.

По результатам согласования с Министерством экономического развития Российской Федерации материалов по детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы государственный заказчик Программы представляет их на согласование в Министерство финансов Российской Федерации.

Согласованные с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации материалы по детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы являются основанием для утверждения государственным заказчиком Программы соответствующего ведомственного акта и начала финансирования строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества.".