ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2019 г. N 1840

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; N 26, ст. 3352; N 48, ст. 6258; 2014, N 8, ст. 803; N 34, ст. 4668; 2015, N 1, ст. 278; N 35, ст. 4980; 2016, N 1, ст. 246; 2017, N 1, ст. 197; N 16, ст. 2424; N 52, ст. 8135; 2018, N 42, ст. 6458; N 53, ст. 8687).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1840

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте:

а) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы, дополнить абзацами следующего содержания:

"количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц);

количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц);

количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц);

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц);

количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц);

объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)";

б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "80338,52", "61400,96" и "18937,56" заменить соответственно цифрами "80291,87", "61192,76" и "19099,11";

в) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, после слов "гражданской службы" дополнить словами "в Верховном Суде Российской Федерации,".

2. Абзац восемнадцатый раздела II после слов "нарастающим итогом" дополнить словами "или ежегодно", после слова "Методика" дополнить словами "сбора исходной информации и".

3. В абзаце пятом раздела III слова "статьей 19 Закона" заменить словом "Законом".

4. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "80338,52" заменить цифрами "80291,87";

б) в абзаце четвертом цифры "61400,96" заменить цифрами "61192,76";

в) в абзаце пятом цифры "18937,56" заменить цифрами "19099,11".

5. В приложении N 1 к указанной Программе:

а) наименование после слов "нарастающим итогом" дополнить словами "или ежегодно";

б) в позиции 10 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно)
-
-
-
-
-
-
1
1
1";

в) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, дополнить словом "(ежегодно)";

г) позицию 13 изложить в следующей редакции:

"13.
Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц)
-
-
-
-
2
3
7 <***>
5
7";

д) позицию 16 изложить в следующей редакции:

"16.
Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно)
количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)
-
-
-
-
-
-
3000000
4000000
5000000
количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)
-
-
-
-
-
-
3500
1000
1000
количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)
-
-
-
-
-
-
18000
19000
23000
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц)
-
-
-
-
-
-
1500
3000
5000
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)
-
-
-
-
-
-
1500
3000
5000
объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)
-
-
-
-
-
-
110
142
174";

е) дополнить сноской третьей следующего содержания:

"<***> Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет.".

6. В приложении N 2 к указанной Программе:

а) наименование после слова "Методика" дополнить словами "сбора исходной информации и";

б) дополнить пунктами 5 - 7 следующего содержания:

"5. Показатель, касающийся информатизации Верховного Суда Российской Федерации и включающий в себя такие составляющие, как количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации, количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде, количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа и объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации, определяется путем сбора исходной информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе Верховного Суда Российской Федерации.

6. Показатель, касающийся количества федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность судей Верховного Суда Российской Федерации, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются договоры социального найма жилого помещения, договоры найма служебного помещения либо иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, и (или) правовые акты Верховного Суда Российской Федерации.

7. Показатель, касающийся количества государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность государственных служащих Верховного Суда Российской Федерации, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются правовые акты Верховного Суда Российской Федерации.".

7. Приложения N 4 и 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1840)

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства
Срок ввода в действие
Мощность (кв. метров)
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2020 годы - всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.
Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего
288731,3 <*********>
60827,2
300 <*>
89700
155917
68878,9 <****>
2810,6 <*****>
-
-
в том числе
строительство
2018 год
4604,66
288731,3
60827,2
300 <*>
89700
155917
68878,9 <****>
2810,6 <*****>
-
-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
238245,2
88155
70400 <*>
127420
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
400
-
400
-
-
-
-
-
-
строительство
2015 год
3730
237845,2
88155
70000 <*>
127420
-
-
-
-
-
3.
Строительство здания Лискинского районного суда - всего
80872,1
2740
38770
39362,1
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
2740
2740
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2015 год
2482,4
78132,1
-
38770
39362,1
-
-
-
-
-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего
708106 <*********>
-
20000
6000
-
20000
400000
200000
62106
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
26000
-
20000
6000
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
7224,2
682106
-
-
-
-
20000
400000
200000
62106
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
589517,3 <*********>
-
15000
5000 <**>
-
502399,7 <******>
480857,3 <*****>
311784,9 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
15946
-
15000
5000 <**>
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
8253,5
573571,3
-
-
-
-
502399,7 <******>
480857,3 <*****>
311784,9 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
15000
0 <*********>
-
-
-
5000
35000 <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
0 <*********>
-
-
-
5000
35000 <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
14166,8
20930 <*********>
-
29000
8800
8800 <***>
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
20930 <*********>
-
29000
8800
8800 <***>
-
-
-
-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
1582711,2 <*********>
-
34000
6517
-
419158,5
932201,5 <*****>
687974,6 <***********>
386612
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
31695
-
34000
6517
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
17082,27
1551016,2
-
-
-
-
419158,5
932201,5 <*****>
687974,6 <***********>
386612
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
1708534,2 <*********>
-
23359,2
14875,2 <**>
720608,1 <***>
1046872,3 <****>
857173,5 <*****> <************>
681,3 <***********> <**************>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
23359,2
-
23359,2
2275,2 <**>
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
22837
1685175
-
-
12600
720608,1 <***>
1046872,3 <****>
857173,5 <*****> <************>
681,3 <***********> <**************>
-
10.
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего
3300
1333 <*********>
3000
1670,2 <*>
1333,2 <**>
869,8
5869,8 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
1333 <*********>
3000
1670,2 <*>
1333,2 <**>
869,8
5869,8 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.
Строительство здания Курского областного суда - всего
7000
15000
-
12000
3000
500,7 <***>
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
15000
-
12000
3000
500,7 <***>
-
-
-
-
12.
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего
640
2343
-
-
-
2343
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
2343
-
-
-
2343
-
-
-
-
13.
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
960
1196,8
-
-
900
296,8
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
1196,8
-
-
900
296,8
-
-
-
-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего
8000
34700
-
14700
20000
20000 <***>
9763,5 <****>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
34700
-
14700
20000
20000 <***>
9763,5 <****>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
887188,7 <*********>
-
10500
6000
-
70000 <******>
409953,7 <*****>
397792,6 <***********>
260735
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
16500
-
10500
6000
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
8769,1
870688,7
-
-
-
-
70000 <******>
409953,7 <*****>
397792,6 <***********>
260735
16.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
226198
63350
30100
110000
22748
-
-
-
-
в том числе:
приобретение
2013 год
3344,1
55000
55000
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2014 год
8450
8350
100
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2016 год
3344,1
162748
-
30000
110000
22748
-
-
-
-
17.
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
2014 год
278,6
10250
-
10250
-
-
-
-
-
-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
3296661,3 <*********>
30000
120761,1
702961,7
1228471,2 <***>
1270429
27516,7 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
150761,1
30000
120761,1
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
33664,23
3145900,2
-
-
702961,7
1228471,2 <***>
1270429
27516,7 <*****>
-
-
Омский областной суд, г. Омск
19.
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
1077800,2 <*********>
-
8411,7
2588,3
-
329400,9 <******>
300000
637677,2 <***********>
429123
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
11000
-
8411,7
2588,3
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
14440
1066800,2
-
-
-
-
329400,9 <******>
300000
637677,2 <***********>
429123
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
80853,2 <*********>
-
7000
1500
605,5 <***>
10000 <******>
20000
62013,5 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
2399,2
-
7000
1500
605,5 <***>
-
-
-
-
строительство
2020 год
2110,5
78454
-
-
-
-
10000
<******>
20000
62013,5 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
865085,2 *********
-
-
13369
15557,2
-
500000
697599,3 <***********>
86159
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
28926,2
-
-
13369
15557,2
-
-
-
-
строительство
2020 год
10996,63
836159
-
-
-
-
-
500000
697599,3 <***********>
86159
22.
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего
264902 <*********>
-
-
-
2500
6500 <******>
126203
254975,7 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
9000
-
-
-
2500
6500 <******>
-
-
-
реконструкция
2020 год
4485,2
255902
-
-
-
-
-
126203
254975,7 <***********>
-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.
Строительство здания Рязанского областного суда - всего
633349 <*********>
-
-
4200
2864
-
300000
499146,3 <***********>
76285
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
7064
-
-
4200
2864
-
-
-
-
строительство
2020 год
11892,46
626285
-
-
-
-
-
300000
499146,3 <***********>
76285
24.
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего
435361 <*********>
-
-
-
-
-
13566
131201 <***********>
304160
Томский областной суд, г. Томск
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
13566
-
-
-
-
-
13566
13566 <***********>
-
строительство
2020 год
4500
421795
-
-
-
-
-
-
117635
304160
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
1125529,2 <*********>
5400
4220
3177,2
232,4
1342,6 <******>
14428,6
514428,6 <***********>
598071
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
27458,2
5400
4220
3177,2
232,4
1342,6 <******>
14428,6
14428,6 <***********>
-
строительство
2020 год
14934,6
1098071
-
-
-
-
-
-
500000
598071
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего
655905,7 <*********>
4000
4169
9780
116716
180000 <****>
437026
131369,4 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
22149
4000
4169
9780
4200
-
-
-
-
строительство
2019 год
7345
633756,7
-
-
-
112516
180000 <****>
437026
131369,4 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
11560
27000 <*********>
-
-
2000
12316
7000
12684 <*****> <************>
5684 <***********>
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год
27000
-
-
2000
12316
7000
12684 <*****************>
5684 <***********>
-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.
Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
125245
125245
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
10489,9
125245
125245
-
-
-
-
-
-
-
29.
Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
88589,9
88589,9
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
11338,5
88589,9
88589,9
-
-
-
-
-
-
-
30.
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
117940,8
117940,8
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
12404
117940,8
117940,8
-
-
-
-
-
-
-
31.
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
376786,4
-
92666,4
235208
59539,4 <***>
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
3722
376786,4
-
92666,4
235208
59539,4 <***>
-
-
-
-
32.
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
1795444,2 <*********>
-
508249,3
255799,2
440208,9
367864,9 <****>
368306,4
280845,3 <***********>
209186,6
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
13693,8
13693,8
строительство
2021 год
14832,2
1781750,4
-
508249,3
255799,2
440208,9
367864,9 <****>
368306,4
267151,5 <***********>
209186,6
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего
2017 год
619601
-
238499
273641,8 <**>
320584,6 <***>
35522,6 <****> <******>
-
-
-
в том числе
строительство
2017 год
9268,5
619601
-
238499
273641,8 <**>
320584,6 <***>
35522,6 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.
Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
209704
144371
65333
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2014 год
3631,4
209704
144371
65333
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88), - всего
1979252,2 <*********>
-
916268,8
345989,7 <**>
159097,5 <*******>
-
-
612559,5
387670
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
900
-
900
-
-
-
-
-
-
публичный технологический и ценовой аудит
2019 год
122,5
122,5
строительство
2020 год
31528,8
1978229,7
-
915368,8
345989,7 <**>
159097,5 <*******>
-
-
612437
387670
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего
492319,1 <*********>
-
3000
3267,1
7767,1 <***>
55940 <****> <******>
136255 <*****>
242796,1 <***********>
177397
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
6267,1
-
3000
3267,1
1767,1 <***>
-
-
-
-
строительство
2020 год
7682,1
486052
-
-
-
6000
55940 <****> <******>
136255 <*****>
242796,1 <***********>
177397
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего
10080
27000
-
23000
4000
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2015 год
27000
-
23000
4000
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.
Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего
249710
37280
134220
78210
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2015 год
3669
249710
37280
134220
78210
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
2298
5420,5 <*********>
4300
1870
933,3 <**>
561 <***>
550,9 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
5420,5 <*********>
4300
1870
933,3 <**>
561 <***>
550,9 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего
140146 <*********>
2869
54291 <**>
216
76290
70433,7 <****>
60771
40522,9 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
3085
2869
-
216
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
3102
137061
-
54291 <**>
-
76290
70433,7 <****>
60771
40522,9 <***********>
-
41.
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
204468,7 <*********>
-
5906,4
988
150
-
138444 <************>
161197,7 <***********>
20000
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
7044,4
-
5906,4
988
150
-
-
-
-
строительство
2021 год
4471,3
197424,3
-
-
-
-
-
138444 <************>
161197,7 <***********>
20000
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.
Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
668979,7
-
232000
303232,7 <**>
233698,8 <***>
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
6858
668979,7
-
232000
303232,7 <**>
233698,8 <***>
-
-
-
-
43.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего
148214
7100
79655,7 <**>
29677,6
105789,7 <***>
99512,7 <****> <******>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
7100
7100
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2017 год
3665,8
141114
-
79655,7 <**>
29677,6
105789,7 <***>
99512,7 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
181025 <*********>
18670
27840 <**>
20000
87260
141927 <****> <******>
16690,5 <*****>
-
-
в том числе
строительство
2018 год
3243,3
181025
18670
27840 <**>
20000
87260
141927 <****> <******>
16690,5 <*****>
-
-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
31823
22506
9317
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2014 год
708,26
31823
22506
9317
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
52366
600
28836 <**>
27351
24415
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
600
600
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
1008,6
51766
-
28836 <**>
27351
24415
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
1161946,7 <*********>
-
424437,2
192408,9
151726,8
136190,9 <****> <******>
274918,7
295062,9 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
1835,4
-
-
-
-
-
1835,4
1835,4 <***********>
-
строительство
2020 год
7780
1160111,3
-
424437,2
192408,9
151726,8
136190,9 <****> <******>
273083,3
293227,5 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.
Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
17800
16900
-
900
483 <***>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
900
-
-
900
483 <***>
-
-
-
-
строительство
2013 год
4229,4
16900
16900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.
Строительство здания Миасского городского суда - всего
183641
53210
67040
63391
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2015 год
4125
183641
53210
67040
63391
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.
Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего
30804
30804
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
772,2
30804
30804
-
-
-
-
-
-
-
51.
Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего
39239
39239
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
815
39239
39239
-
-
-
-
-
-
-
52.
Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
2014 год
483,2
7500
-
7500
-
-
-
-
-
-
53.
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
2014 год
709,6
25000
-
25000
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.
Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
36431,3
36431,3
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
863
36431,3
36431,3
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего
131176 <*********>
-
-
-
5978
2989 <****>
65616
59582
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
5978
-
-
-
5978
2989 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
1918
125198
-
-
-
-
-
65616
59582
-
56.
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
55532 <*********>
-
-
-
2600
780 <****>
-
25000
27932
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
2600
-
-
-
2600
780 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
798,5
52932
-
-
-
-
-
-
25000
27932
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
3970 <*********>
-
-
-
3970
3176 <****>
47830 <************>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
3970
-
-
-
3970
3176 <****>
-
-
-
строительство
2017 год
1057,92
-
-
-
-
-
-
47830 <************>
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
69329 <*********>
-
-
-
3273
1650 <****>
35000
67679 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1650
-
-
-
3273
1650 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
1491,8
67679
35000
67679 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
326144 <*********>
-
-
-
16500
-
96292
171414,2 <***********>
113708
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
16500
-
-
-
16500
-
-
-
-
строительство
2020 год
3358,77
309644
-
-
-
-
-
96292
171414,2 <***********>
113708
60.
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
2014 год
816,9
10000
-
10000
-
-
-
-
-
-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
95600 <*********>
-
-
3000
981
-
-
50000
41619
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3981
-
-
3000
981
-
-
-
-
строительство
2020 год
1416
91619
-
-
-
-
-
-
50000
41619
62.
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
81436 <*********>
-
-
2000
1458
-
-
50000
27978
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3458
-
-
2000
1458
-
-
-
-
строительство
2020 год
1242
77978
-
-
-
-
-
-
50000
27978
63.
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
86750,5 <*********>
-
-
-
2500
1480,5 <******>
660,6 <*****>
50000
32770
в том числе
проектные и изыскательские работы
2018 год
3980,5
-
-
-
2500
1480,5 <******>
660,6 <*****>
-
-
строительство
2020 год
1240
82770
-
-
-
-
-
-
50000
32770
64.
Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего
270870 <*********>
-
-
9044
45500
216826
145776 <*****> <************>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
9044
-
-
9044
500
-
-
-
-
строительство
2018 год
3923,18
261826
-
-
-
45000
216826
145776 <*****> <************>
-
-
65.
Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего
316877,3 <*********>
-
-
11366,3
21963,7
285511
198117 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
11366,3
-
-
11366,3
1963,7
-
-
-
-
строительство
2018 год
5301,1
305511
-
-
-
20000
285511
198117 <*****>
-
-
66.
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан -
всего
78098 <*********>
-
-
-
3744 <*******>
-
75554 <************>
56603,7 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3744 <*******>
-
-
-
3744 <*******>
-
-
-
-
строительство
2019 год
1280
75554
-
-
-
-
-
75554 <************>
56603,7 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.
Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего
2000
1908,2 <*********>
-
-
-
1273,8
3733,7 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
1908,2 <*********>
-
-
-
1273,8
3733,7 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего
74035,1 <*********>
-
-
-
3925
1483,3
70000 <************>
50183
20000
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
3852,1
-
-
-
3925
1483,3
-
-
-
реконструкция
2021 год
2040,1
70183
-
-
-
-
-
70000 <************>
50183
20000
69.
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск
2013 год
4586,3
75292,4
75292,4
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
110142,3 <*********>
-
-
-
1806,3
1806,2 <****>
52500 <************>
107142,3 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1806,3
-
-
-
1806,3
1806,2 <****>
-
-
-
реконструкция
2020 год
3300
108336
-
-
-
-
-
52500 <************>
107142,3 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
62758 <*********>
-
-
-
1945
1268,1 <****>
22333
44111,1 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1945
-
-
-
1945
1268,1 <****>
-
-
-
реконструкция
2020 год
1482,7
60813
-
-
-
-
-
22333
44111,1 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего
1800
1739,5 <*********>
-
-
-
3670
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
1739,5 <*********>
-
-
-
3670
-
-
-
-
73.
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
33115,2 <*********>
-
-
-
1450
-
278,8
15000
16483
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
1632,2
-
-
-
1450
-
278,8
-
-
строительство
2020 год
500
31483
-
-
-
-
-
-
15000
16483
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего
211457 <*********>
1783
2967
-
2967
37200 <******>
136903,1 <*****>
105123,6 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
4750
1783
2967
-
2967
-
-
-
-
строительство
2020 год
2826,51
206707
-
-
-
-
37200 <******>
136903,1 <*****>
105123,6 <***********>
-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего
67313 <*********>
-
-
-
2495
2495 <****>
1996 <*****>
30000
34818
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
2495
-
-
-
2495
2495 <****>
1996 <*****>
-
-
строительство
2020 год
1782,3
64818
-
-
-
-
-
-
30000
34818
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.
Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
53343,9
31500
21843,9
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2014 год
1870
53343,9
31500
21843,9
-
-
-
-
-
-
77.
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <********>, - всего
36255 <*********>
-
-
-
1556
-
17292
34699 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1556
-
-
-
1556
-
-
-
-
строительство
2020 год
841,7
34699
-
-
-
-
-
17292
34699 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.
Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего
4810
13823,6 <*********>
-
-
-
15365,9
1773,6 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
13823,6 <*********>
-
-
-
15365,9
1773,6 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
133303,6 <*********>
-
-
-
3576,7
3576,6 <****>
100000
99727
30000
в том числе:
<************>
проектные и изыскательские работы
2017 год
3576,6
-
-
-
3576,7
3576,6 <****>
-
-
-
строительство
2021 год
4300
129727
-
-
-
-
-
100000 <************>
99727
30000
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
1800
3757,1 <*********>
-
-
-
1298
3234 <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
3757,1 <*********>
-
-
-
1298
3234 <******>
-
-
-
81.
Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка
2016 год
110
300000
-
-
-
300000
-
-
-
-
60,7
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
2016 год
-
300000
-
-
-
300000
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.
Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда
2013 год
3310,5
235089
235089
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск
2014 год
2657,2
294400
-
294400
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.
Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль
2015 год
461,6
4000
-
-
4000
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86.
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
2014 год
4273
200002
-
200002
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего
104178 <*********>
-
-
-
5600
5600 <****> <******>
52480
83050,6 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
5600
-
-
-
5600
5600 <****> <******>
-
-
-
строительство
2020 год
2391,29
98578
-
-
-
-
-
52480
83050,6 <***********>
-
88.
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
230489,8 <*********>
-
-
-
10355,8
10355,7 <****> <******>
-
100000
120134
89.
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего
92044,4 <*********>
-
-
912,2
1949,7
821,5 <****> <******>
-
50000
40294
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
2571,9
-
-
912,2
1949,7
821,5 <****> <******>
-
-
-
строительство
2020 год
1199,3
90294
-
-
-
-
-
-
50000
40294
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90.
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего
44635,6 <*********>
-
-
-
1400,6
-
-
20000
23235
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1400,6
-
-
-
1400,6
-
-
-
-
строительство
2020 год
1030
43235
-
-
-
-
-
-
20000
23235
91.
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего
67578 <*********>
-
-
-
1490
-
30726
58246,3 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1490
-
-
-
1490
-
-
-
-
строительство
2020 год
1312,65
66088
-
-
-
-
-
30726
58246,3 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
372902 <*********>
-
13210
3850
7000
198552
254412,1 <*****>
10622 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
17060
-
13210
3850
-
-
-
-
-
реконструкция
2019 год
9486,66
355842
-
-
-
7000
198552
254412,1 <*****>
10622 <***********>
-
93.
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
379475 <*********>
-
-
6618
618 <****>
1400
200000
171457
109411
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
8018
-
-
6618
618 <****>
1400
-
-
строительство
2020 год
7282
371457
-
-
-
200000
171457
-
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего
102367 <*********>
-
-
-
5015
4990 <****>
59810 <************>
43214,7 <***********>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
4990
-
-
-
5015
4990 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
1756,5
97377
-
-
-
-
-
59810 <************>
43214,7 <***********>
-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.
Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
2013 год
1431
116000
116000
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего
800
0 <*********>
-
-
-
2612,7
2600 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
0 <*********>
-
-
-
2612,7
2600 <****> <******>
-
-
-
97.
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего
210283,2 <*********>
-
-
-
5208 <*****>
1380 <****>
-
150000
55658
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
4625,2
-
-
-
5208 <*****>
1380 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
3780
205658
-
-
-
-
-
-
150000
55658
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.
Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего
1830
380
-
-
-
380
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
380
-
-
-
380
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
5800
0 <*********>
-
-
-
6950
6950 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
0 <*********>
-
-
-
6950
6950 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.
Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего
3900
50 <*********>
-
-
-
500
-
-
-
--
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
50 <*********>
-
-
-
500
-
-
-
-
101.
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего
1814177,9 <*********>
385927,9
-
1500
12183
-
26568 <************>
817933,4 <***********>
600182
в том числе:
приобретение
2013 год
11200
385927,9
385927,9
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2019 год
28068
-
-
1500
12183
-
26568 <************>
17933,4 <***********>
-
реконструкция
2020 год
15200
1400182
-
-
-
-
-
-
800000
600182
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района,
ул. Шамонина, - всего
73412,3
73412,3
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
1862
73412,3
73412,3
-
-
-
-
-
-
-
103
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего
73888,8 <*********>
6064,2
6100
6100
5000
-
5000 <************>
4990 <***********>
56524
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
5200,6
-
-
-
5000
-
5000 <************>
4990 <***********>
-
строительство
2020 год
5323
68688,2
6064,2
6100
6100
-
-
-
-
56524
104.
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
2013 год
1575,5
30000
30000
-
-
-
-
-
-
-
105.
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово
2013 год
522
4000
4000
-
-
-
-
-
-
-
106.
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск
2013 год
526
7200
7200
-
-
-
-
-
-
-
107.
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль
2013 год
627,7
14542,2
14542,2
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
464526,5 <*********>
8220
-
157246,5
206730 <***>
295652,8 <****> <******>
77910 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
15736,5
8220
-
7516,5
-
-
-
-
-
реконструкция
2018 год
7201
448790
-
-
149730
206730 <***>
295652,8 <****> <******>
77910 <*****>
-
-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
2013 год
3825,3
198126
198126
-
-
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
2013 год
6658
341386,5
341386,5
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
568577,1 <*********>
310000
-
-
1500
3500 <******>
5000 <************>
5000
253577,1
в том числе:
приобретение
2013 год
5842,4
310000
310000
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2019 год
5000
-
-
-
1500
3500 <******>
5000 <************>
5000
-
реконструкция
2021 год
5842,4
253577,1
-
-
-
-
-
-
-
253577,1
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
8000
33600
-
-
-
-
-
-
17200
16400
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
33600
-
-
-
-
-
-
17200
16400
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего
8000
33700
-
-
-
-
-
-
15500
18200
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
33700
-
-
-
-
-
-
15500
18200
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
8000
33700
-
-
-
-
-
-
15500
18200
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
10000
-
-
2000
8000
8000 <****> <******>
10000
10000 <***********>
-
строительство
2020 год
8944
1446711
-
-
-
-
-
-
500000
946711
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего
5901230,2 <*********>
1246725,1
1481762,1
1550000
1522350,7 <***>
801640,1 <****> <******>
461112 <************>
459659,5 <***********>
-
в том числе
строительство
2019 год
32516,2
5901230,2
1246725,1
1481762,1
1550000
1522350,7 <***>
801640,1 <****> <******>
461112 <************>
459659,5 <***********>
-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего
11000
48000
-
-
-
-
-
-
20000
28000
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
48000
-
-
-
-
-
-
20000
28000
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
936657,2 <*********>
-
22000
10780 <**>
-
-
-
263228,2
651429
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
22000
-
22000
10780 <**>
-
-
-
-
-
строительство
2021 год
12716,8
914657,2
-
-
-
-
-
-
263228,2
651429
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего
689287,4 <*********>
-
-
-
4000
15000 <******>
198087,3 <*****>
518008,2 <***********>
152215
проектные и изыскательские работы
2018 год
19000
-
-
-
4000
15000 <******>
12900 <*****>
-
-
строительство
2020 год
6864
670287,4
-
-
-
-
-
185187,3
518008,2 <***********>
152215
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего
1537801,4
793188,4
-
525090
468287,4 <***>
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
14412,8
1537801,4
793188,4
-
525090
468287,4 <***>
-
-
-
-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
8000
22700
-
-
-
-
-
9900
12800
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
22700
-
-
-
-
-
-
9900
12800
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, 18260 ул. Ленина - 18260 ул. Просвещения, - всего
442061 <*********>
-
-
-
2000
8141,6 <****> <******>
200000
395484,9 <***********>
18260
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
10000
-
-
-
2000
8141,6 <****> <******>
-
-
-
строительство
2020 год
3960,7
432061
-
-
-
-
-
200000
395484,9 <***********>
18260
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
1297705,1 <*********>
-
24000
-
-
-
260622,1
845244,1 <***********>
428461
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
24000
-
24000
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
12489,59
1273705,1
-
-
-
-
-
260622,1
845244,1 <***********>
428461
123.
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего
384957 <*********>
-
-
-
2000
8000 <******>
250000
349850,4 <***********>
24957
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
10000
-
-
-
2000
8000 <******>
-
-
-
строительство
2020 год
4573,8
374957
-
-
-
-
-
250000
349850,4 <***********>
24957
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
801818,3
-
-
-
-
-
10700
47560 <***********>
754258,3
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
14500
-
-
-
-
-
10700
14500 <***********>
-
строительство
2020 год
5600
787318,3
-
-
-
-
-
-
33060
754258,3
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
801818,3
-
-
-
-
-
10700
47560 <***********>
754258,3
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
14500
-
-
-
-
-
10700
14500 <***********>
-
строительство
2020 год
5600
787318,3
-
-
-
-
-
-
33060
754258,3
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего
1900
9200
-
-
-
-
-
-
3600
5600
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
9200
-
-
-
-
-
-
3600
5600
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего
11900
-
-
-
-
-
-
4900
7000
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
1664
11900
-
-
-
-
-
-
4900
7000
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего
1323771,3
550000
216317,3
380200
187496,1 <***>
-
-
-
-
в том числе:
строительство
2016 год
19316,7
1323771,3
550000
216317,3
380200
187496,1 <***>
-
-
-
-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома
2015 год
308,2
13260
-
-
13260
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
130.
Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего
3680
2145 <*********>
-
-
2145
793
792,9 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
2145 <*********>
-
-
2145
793
792,9 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.
Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
2014 год
776,7
44400
-
44400
-
-
-
-
-
-
132.
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
2015 год
790,2
75056
-
-
75056
-
-
-
-
-
133.
Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
159890 <*********>
-
-
2198
68021,1 <***>
156057,5 <****> <******>
86420,4 <*****> <************>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
2892
-
-
2198
1764,1 <***>
-
-
-
-
строительство
2018 год
1995,6
156998
-
-
-
66257
156057,5 <****> <******>
86420,4 <*****> <************>
-
-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.
Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего
32819
-
-
2307
30512
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
2307
-
-
2307
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
484,06
30512
-
-
-
30512
-
-
-
-
135.
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего
31994
-
-
2307
30512
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
2307
-
-
2307
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
484,06
29687
-
-
-
30512
-
-
-
-
136.
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего
342539,3 <*********>
-
-
-
7251,3
7251,3 <****>
200000
304419,8 <***********>
15288
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
7251,3
-
-
-
7251,3
7251,3 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
5719,2
335288
-
-
-
-
-
200000
304419,8 <***********>
15288
137.
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего
68090
68090
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
3440
3440
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2013 год
1120
64650
64650
-
-
-
-
-
-
138.
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
67980
67980
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
4760
4760
-
-
-
-
-
-
строительство
2013 год
1000
63220
63220
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
378421,7 <*********>
-
184440
5884
2176,7
77209
108712 <************>
46851,7 <***********>
-
в том числе:
приобретение
2014 год
4943,7
184440
-
184440
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2016 год
8060,7
-
-
5884
2176,7
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
5793,36
185921
-
-
-
-
77209
108712 <************>
46851,7 <***********>
-
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <*************>
140.
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
1432490,7 <*********>
-
-
-
3167
37223 <******>
550796
819366,9 <***********>
500465
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
40390
-
-
-
3167
37223 <******>
-
-
-
строительство
2020 год
14453
1392100,7
-
-
-
-
-
550796
819366,9 <***********>
500465
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
1432490,7 <*********>
-
-
-
3167
37223 <******>
550796
819366,9 <***********>
500465
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
40390
-
-
-
3167
37223 <******>
-
-
-
строительство
2020 год
14453
1392100,7
-
-
-
-
-
550796
819366,9 <***********>
500465
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего
1562000
-
-
-
-
1562000
-
-
-
в том числе
приобретение
2017 год
14260,9
1562000
-
-
-
-
1562000
-
-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
14260,9
1562000
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
53808260,9 <**********>
5581920
5732498,6 <*>
5783944 <**>
7060082 <***>
8686640,3 <****>
9942496,9 <*****>
13702229 <***********>
8306100
в том числе:
проектные и изыскательские работы
1369049 <**********>
90326,8
404282,6 <*>
173554,3 <**>
271065,8 <***>
231460,8 <****>
122618,7 <*****>
203754,3 <***********>
108200
публичный технологический и ценовой аудит
122,5
-
-
-
-
-
-
122,5
-
строительство, реконструкция, приобретение
52439089,4 <**********>
5491593,2
5328216 <*>
5610389,7 <**>
6789016,2 <***>
8455179,5 <****>
9819878,2 <*****>
13498352,2 <***********>
8197900

--------------------------------

<*> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

<**> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.

Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.

<***> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

<****> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

<*****> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.

<******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

<*******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

<********> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<*********> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<**********> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

<***********> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 201 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;

строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;

строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;

строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей

строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;

строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;

строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;

строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;

реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.

<************> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;

строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;

реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;

дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;

реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей.

приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;

строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;

приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.

<*************> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.

<**************> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1840)

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ПО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства
Срок ввода в действие
Мощность (кв. метров)
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2020 годы - всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
1.
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 (объект культурного наследия федерального значения), - всего
4695
326832,33
25554,6
8518,2
276131,5 <*>
214845,74 <***>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
34072,8
25554,6
8518,2
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2016 год
4695
292759,53
-
-
276131,5 <*>
214845,74 <***>
-
-
-
-
2.
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, - всего
2206,8
7189,3
5392
1797,3 <**>
1159,3
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2015 год
-
7189,3
5392
1797,3 <**>
1159,3
-
-
-
-
-
3.
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, строение 1, - всего
1100,14
68455,3
5223,9
1741,3
61222,3
57814 <***>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
6965,2
5223,9
1741,3
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2016 год
1100,14
61490,1
-
-
61222,3 <*>
57814 <***>
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
4.
Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Хабаровск
2017 год
1578,6
137807,4
-
-
-
137857,6
137807,4 <*****>
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
5.
Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург
2018 год
1609,5
0
-
-
-
-
80132 <********>
125000 <********>
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
6.
Приобретение встроенных нежилых помещений для федерального бюджетного учреждения Пермской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь
2018 год
1911,6
0
-
-
-
-
80580 <********>
76960 <********>
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
7.
Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего
2018 год
702,8
0
-
-
-
-
65015 <********>
65015 <********>
-
-
в том числе
приобретение
2018 год
702,8
0
-
-
-
-
65015 <********>
65015 <********>
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
8.
Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Читинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Чита, ул. Бутина, д. 17, - всего
682,5
1900
1900
1900 <****>
-
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2014 год
682,5
1900
1900
1900 <****>
-
-
-
-
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9.
Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего
1812
154884,12
-
-
-
102070,12
4000
51997,7 <*********>
-
49014,6
в том числе:
приобретение
2016 год
1661,5
102070,12
-
-
-
102070,12
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2018 год
-
3800
-
-
-
-
4000
3800 <*********>
-
-
реконструкция
2020 год
1812
49014
-
-
-
-
-
48197,7 <**********>
-
49014,6
Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
10.
Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, - всего
2018
988,4
0,0
-
-
-
-
-
2831,93 <**********>
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2018 год
0,0
-
-
-
-
-
2831,93 <**********>
-
-
Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
11.
Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград
2019 год
266,1
11387
-
-
-
-
-
11387 <**********>
11387 <***********>
-
Федеральное бюджетное учреждение Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
12.
Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул
2020 год
933,6
39251
-
-
-
-
-
39310 <**********>
-
39251
Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
13.
Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань
2019 год
956,9
46261
-
-
-
-
-
-
46261
-
Федеральное бюджетное учреждение Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
14.
Реконструкция здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов, - всего
1030
0
-
-
-
-
-
1512,47 <**********>
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год
-
0,0
-
-
-
-
-
1512,47 <**********>
-
-
Итого
1446068,8
38070,5
13956,8 <**>
338513,1 <*>
512587,5 <***>
367534,4 <*****>
374014,1 <*********>
57648 <***********>
88265,6
в том числе:
проектные и изыскательские работы
58471,7
38070,5
13956,8 <**>
1159,3 <*>
-
4000
8144,4 <*********>
-
-
строительство, реконструкция, приобретение
1387597,1
-
-
337353,8 <*>
512587,5 <***>
363534,4 <*****>
365869,7 <********>
57648 <***********>
88265,6

--------------------------------

<*> С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.

<**> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в объеме 1159,3 тыс. рублей.

<***> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в объеме 142539,7 тыс. рублей.

<****> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в объеме 1900 тыс. рублей.

<*****> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в объеме 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды 189831,7 тыс. рублей.

<******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в объеме 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам - 2030 тыс. рублей.

<*******> С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в объеме 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.

<********> Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в объеме 225727 тыс. рублей, в том числе:

на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;

на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь;

на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск.

<*********> С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в объеме 3800 тыс. рублей.

<**********> Бюджетные ассигнования в объеме 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет, в том числе:

на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (125000 тыс. рублей);

на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь (76960 тыс. рублей);

на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск (65015 тыс. рублей);

на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск (48197,7 тыс. рублей);

на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград (2831,93 тыс. рублей);

на приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград (11387 тыс. рублей);

на приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул (39310 тыс. рублей);

на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов (1512,47 тыс. рублей).

<***********> Бюджетные ассигнования в объеме 11387 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, доведены в 2019 году.".

8. В приложении N 6 к указанной Программе:

а) позицию 1 изложить в следующей редакции:

"1.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут
2016 год <********>
2206
37582,3 <*********>
50000 <**>
67490,1 <**>
37952,3 <***>
-
-
-
-
-";

б) позиции 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
-
240535,5 <*>
-
-
6500
96688
82720,6
79006,5
41021,5 <****>
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
4700
-
-
6500 <***>
4700 <****>
-
-
-
-
строительство
2020 год
4100
235835,5 <**********>
-
-
-
91988
82720,6 <***>
79006,5 <***>
41021,5 <****>
-
5.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего
201305,2
3150
3150
90429
155842,1
5793,3
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
3150
-
-
-
3150 <***>
3150
-
-
-
строительство
2020 год
3700
198155,2 <**********>
-
-
-
-
-
90429 <***>
155842,1 <****> <************>
5793,3";

в) позиции 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"8.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск, - всего
-
3555,1
-
-
-
2535,7
71350
116828,9
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
-
2535,7
-
-
-
2535,7
-
-
-
-
строительство
2018 год <********>
2150
1019,4
-
-
-
-
71350 <***>
116828,9 <***> <****>
-
-
9.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск, - всего
-
62932,5
-
7930
81261,3
121154,8
83850
43051,3
797,7
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
-
7930
-
7930
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год <********>
5734,7
55002,5 <***> <***********>
-
-
81261,3 <***>
121154,8 <***>
83850 <***>
43051,3 <***> <****>
797,7 <****> <************>
-";

г) позицию 13 изложить в следующей редакции:

"13.
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего
-
208784
-
-
-
-
6000
65900
100475,9
81281,4
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
-
5900
-
-
-
-
6000 <***>
5900 <****>
-
-
строительство
2020 год
4414,5
202884 <**********>
-
-
-
-
-
60000 <***>
100475,9 <****>
81281,4";

д) дополнить разделом следующего содержания:

"Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области
19.
Приобретение административного здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань
2019
2218,9
77082,7
-
-
-
-
-
-
77082,7
-";

е) в позиции "Итого" в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "2201194,1", "293155" и "293155" заменить соответственно цифрами "2018124,3", "380730,3" и "156538,9";

ж) в субпозиции "строительство, реконструкция, приобретение" в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "2155077,9", "287644,6" и "293155" заменить соответственно цифрами "1983654,3", "375219,9" и "156538,9";

з) сноски третью и четвертую изложить в следующей редакции:

"<***> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:

за 2015 год в объеме 197474,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в объеме 36507,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 6500 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 70530,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел в объеме 28043,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в объеме 677,6 тыс. рублей;

за 2016 год в объеме 116362,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 113212,4 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 3150 тыс. рублей;

за 2017 год в объеме 156477,7 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 18562,2 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 61437,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 6000 тыс. рублей;

за 2018 год в объеме 291500,4 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 40338,5 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 38873,3 тыс. рублей;

за 2019 год в объеме 45050,8 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

<****> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:

в 2015 году в объеме 59573,2 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 4700 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в объеме 54196 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел в объеме 677,2 тыс. рублей;

в 2016 году в объеме 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;

в 2017 году в объеме 114090,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 18561,7 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в объеме 70477,8 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 19150,6 тыс. рублей;

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 5900 тыс. рублей;

в 2018 году в объеме 132626,1 тыс. рублей, из них:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в объеме 40338,5 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в объеме 53303,9 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в объеме 110,4 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в объеме 38873,3 тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";

и) дополнить сносками восьмой - двенадцатой следующего содержания:

"<********> Год указан с учетом фактической реализации объектов капитального строительства, по которым принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию.

<*********> С учетом проектных и изыскательских работ в размере 5100 тыс. рублей и работ по корректировке проектно-сметной документации в размере 1500 тыс. руб., выполненных в 2012 году и в 2016 году за счет текущего финансирования ФССП России соответственно. Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 72926,6 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".

<**********> В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" увеличена ставка налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., по следующим объектам капитального строительства:

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 683 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 2902,5 тыс. рублей,

на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 2884 тыс. рублей.

<***********> Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 63689,5 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".

<************> Без учета фактического освоения лимитов бюджетных обязательств.".

9. В приложении N 7 к указанной Программе:

а) в позиции "Всего по Программе":

в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "80338,52 <*>", "10266,84" и "10279,45" заменить соответственно цифрами "80291,87 <*>", "15797,68 <*>" и "10279,44";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "61400,96 <*>", "8913" и "8973,82" заменить соответственно цифрами "61192,76 <*>", "14422,51 <*>" и "8830,21";

в субпозиции, касающейся прочих нужд, в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "18937,56", "1353,84" и "1305,63" заменить соответственно цифрами "19099,11 <*>", "1375,17 <*>" и "1449,23";

б) в разделе II:

в позиции "Всего" в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "62828,06 <*>", "9247,1" и "9259,44" заменить соответственно цифрами "62644,79 <*>", "14775,34 <*>" и "9122,82";

в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальных вложений), в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "57442,61 <*>", "8617,81" и "8672,37" заменить соответственно цифрами "57272,45 <*>", "14140,61 <*>" и "8550,91";

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в графах "2013 - 2020 годы - всего" и "2019 год" цифры "50567,12 <*>" и "8276,3" заменить соответственно цифрами "50566,96 <*>" и "13702,23 <*> <***>";

в позиции, касающейся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "1433", "48,35" и "73,11" заменить соответственно цифрами "1446,07", "57,65" и "88,27";

в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "2201,19 <*>", "293,16" и "293,16" заменить соответственно цифрами "2018,12", "380,73" и "156,54";

позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочих нужд), изложить в следующей редакции:

"обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)
3076,46 <*>
362,63
364,03
523,68 <*>
523,77 <*>
523,58
259,6
262,95 <*> <***>
259,6";

субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховом Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
2817,59 <*>
104,03
363,81
523,68
523,77
523,58 <*>
259,6
262,95 <*> <***>
259,6";

в позиции, касающейся оснащения государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочих нужд), в графах "2013 - 2020 годы - всего", "2019 год" и "2020 год" цифры "2308,95", "369,69" и "327,47" заменить соответственно цифрами "2295,88", "371,78" и "312,31";

в) в разделе III:

позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

"Всего
2225,78
307,85
313,04
288,11
316,21
264,93
198,04
200,49
337,1";

позицию, касающуюся информатизации Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:

"информатизация Федеральной службы судебных приставов
1363,57 <**>
170,15
161,64
151,51
185,85
144,79
136,04
138,49
275,1";

г) в разделе IV:

наименование изложить в следующей редакции:

"Приобретение жилья, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации";

в позиции "Всего" в графе "2019 год" цифры "536,55" заменить цифрами "539,15 <*>";

в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации:

субпозицию, касающуюся судей (капитальных вложений), изложить в следующей редакции:

"судьи (капитальные вложения)
84,31
13,01
11,84
12,27
15,41
15,89
15,89
-
-";

после субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), дополнить субпозицией следующего содержания:

"судьи (прочие нужды)
38,04
-
-
-
-
-
-
15,89
22,15";

в позиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в графе "2019 год" цифры "446,8" заменить цифрами "449,4 <*>";

в субпозиции, касающейся судей федеральных судов (капитальных вложений), в графе "2019 год" цифры "279,3" заменить цифрами "281,9 <*>";

д) сноску первую после слов "на начало 2018 года," дополнить словами "также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года,";

е) дополнить сносками второй и третьей следующего содержания:

"<**> Без учета не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований на сумму 2 млн. рублей, возвращенных в федеральный бюджет.

<***> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.".

10. Приложение N 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1840)

ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2020 годы - всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего по Программе
80291,87 <*>
10000
9454,79 <*>
9354,28 <*>
11725,25 <*>
12999,19 <*>
12342,68 <*>
15797,68 <*>
10279,44
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
773,65
34,85
64,4
67,86
111,07
116,35
116,35
116,35
146,42
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
4324,4
4324,4
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
67169,53 <*>
4267,01
8779,96
8208,37 <*>
10323,14 <*>
11753,2
10922 <*>
14670,68 <*> <**>
9238,8
Минэкономразвития России
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
Минюст России
4604,15
870,76
195,07
693,73 <*>
751,5 <*>
710,53 <*>
773,07 <*>
491,43 <*>
462,58
ФССП России
3381,69
464,53
415,37
384,32
539,55 <*>
419,11 <*>
531,26 <*>
519,22 <*>
431,64
Государственные капитальные вложения - всего
61192,76 <*>
6544,68
6610,93 <*>
6955,23 <*>
8563,78 <*>
9916,58 <*>
11006,92 <*>
14422,51 <*>
8830,21
из них:
Верховный Суд Российской Федерации
84,31
13,01
11,84
12,27
15,41
15,89
15,89
-
-
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
3520,6
3520,6
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
54123,66
2678,62
6331,4
6371,64 <*>
7682,08 <*>
9258,84 <*>
10221,8 <*>
13984,13 <*> <**>
8585,4
Минюст России
1446,07
38,07
13,96
338,51 <*>
512,59 <*>
367,53 <*>
374,01 <*>
57,65 <*>
88,27
ФССП России
2018,12
294,38
253,73
232,81
353,7 <*>
274,32 <*>
395,22 <*>
380,73 <*>
156,54
Прочие нужды - всего
19099,11 <*>
3455,32
2843,87
2399,05
3161,48 <*>
3082,61
1335,76
1375,17 <*>
1449,23
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
689,34
21,84
52,56
55,59
95,66
100,46
100,46
116,35
146,42
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
803,8
803,8
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
13045,87
1588,39
2448,56
1836,73
2641,06 <*>
2494,36
700,2
686,55 <*> <**>
653,4
Минэкономразвития России
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
Минюст России
3158,08
832,69
181,11
355,22
238,91
343
399,06
433,78
374,31
ФССП России
1363,57
170,15
161,64
151,51
185,85
144,79
136,04
138,49
275,1

--------------------------------

<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.

<**> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.".

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области