ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2018 г. N 1186

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; N 26, ст. 3352; N 48, ст. 6258; 2014, N 8, ст. 803; N 34, ст. 4668; 2015, N 1, ст. 278; N 35, ст. 4980; 2016, N 1, ст. 246; 2017, N 1, ст. 197; N 16, ст. 2424; N 52, ст. 8135).

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "88199,6" и "67848,39" заменить соответственно цифрами "84943,37" и "64592,21".

2. В разделе IV:

а) в абзаце третьем цифры "88199,6" заменить цифрами "84943,37";

б) в абзаце четвертом цифры "67848,39" заменить цифрами "64592,21".

3. В приложении N 1 к указанной Программе:

а) в позиции 7 цифры "2979", "3239" и "3774" заменить соответственно цифрами "2500", "2657" и "2882";

б) позицию 9 изложить в следующей редакции:

"9.
Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий):
1945
2003
2063
2130
2197
2264
2283
2302
2321";

в) позицию 10 дополнить субпозицией следующего содержания:

"в Верховном Суде Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
1
1
2";

г) в позиции 11 субпозицию, касающуюся Верховного Суда Российской Федерации, изложить в следующей редакции:

"в Верховном Суде Российской Федерации
-
-
-
5
11
12
9
8
11";

д) дополнить позицией 16 следующего содержания:

"16.
Информатизация Верховного Суда Российской Федерации
количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц)
-
-
-
-
-
-
3000000
4000000
5000000
количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц)
-
-
-
-
-
-
3500
3500
3500
количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц)
-
-
-
-
-
-
18000
19000
23000
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа (единиц)
-
-
-
-
-
-
1500
3000
5000
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в форме электронного документа, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц)
-
-
-
-
-
-
1500
3000
5000
объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт)
-
-
-
-
-
-
110
142
174".

4. Приложение N 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186)

ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование объекта, регион строительства
Срок ввода в действие
Мощность (кв. метров)
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2020 годы - всего
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1.
Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего
288731,3 <*********>
60827,2
300 <*>
89700
155917
68878,9 <****>
2810,6 <*****>
-
-
строительство
2018 год
4604,66
288731,3
60827,2
300 <*>
89700
155917
68878,9 <****>
2810,6 <*****>
-
-
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2.
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
238245,2
88155
70400 <*>
127420
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
400
-
400
-
-
-
-
-
-
строительство
2015 год
3730
237845,2
88155
70000 <*>
127420
-
-
-
-
-
3.
Строительство здания Лискинского районного суда - всего
80872,1
2740
38770
39362,1
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
2740
2740
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2015 год
2482,4
78132,1
-
38770
39362,1
-
-
-
-
-
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4.
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего
708106 <*********>
-
20000
6000
-
20000
400000
200000
62106
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
26000
-
20000
6000
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
7224,2
682106
-
-
-
-
20000
400000
200000
62106
Пермский краевой суд, г. Пермь
5.
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
589517,3 <*********>
-
15000
5000 <**>
-
502399,7 <******>
480857,3 <*****>
92714
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
15946
-
15000
5000 <**>
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
8253,5
573571,3
-
-
-
-
502399,7 <******>
480857,3 <*****>
92714
-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6.
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
15000
- <*********>
-
-
-
5000
35000 <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
- <*********>
-
-
-
5000
35000 <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7.
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
14166,8
20930 <*********>
-
29000
8800
8800 <***>
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
20930 <*********>
-
29000
8800
8800 <***>
-
-
-
-
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8.
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
1582711,2 <*********>
-
34000
6517
-
419158,5
723014,9 <*****>
393836
386612
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
31695
-
34000
6517
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
17082,27
1551016,2
-
-
-
-
419158,5
723014,9 <*****>
393836
386612
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9.
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
1739889,8 <*********>
-
23359,2
14875,2 <**>
720608,1 <***>
1046872,3 <****>
857173,5 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
23359,2
-
23359,2
2275,2 <**>
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
22837
1716530,6
-
-
12600
720608,1 <***>
1046872,3 <****>
857173,5 <*****>
-
-
10.
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего
3300
1333 <*********>
3000
1670,2 <*>
1333,2 <**>
869,8
5869,8 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
1333 <*********>
3000
1670,2 <*>
1333,2 <**>
869,8
5869,8 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11.
Строительство здания Курского областного суда - всего
7000
15000
-
12000
3000
500,7 <***>
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
15000
-
12000
3000
500,7 <***>
-
-
-
-
12.
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего
640
2343
-
-
-
2343
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
2343
-
-
-
2343
-
-
-
-
13.
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
960
1196,8
-
-
900
296,8
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
1196,8
-
-
900
296,8
-
-
-
-
Московский областной суд, г. Красногорск
14.
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего
8000
34700
-
14700
20000
20000 <***>
9763,5 <****>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
34700
-
14700
20000
20000 <***>
9763,5 <****>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15.
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
887188,7 <*********>
-
10500
6000
-
70000 <******>
409953,7 <*****>
200000
260735
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
16500
-
10500
6000
-
-
-
-
-
реконструкция
2020 год
8769,1
870688,7
-
-
-
-
70000 <******>
409953,7 <*****>
200000
260735
16.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
226198
63350
30100
110000
22748
-
-
-
-
в том числе:
приобретение
2013 год
3344,1
55000
55000
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2014 год
8450
8350
100
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2016 год
3344,1
162748
-
30000
110000
22748
-
-
-
-
17.
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
2014 год
278,6
10250
-
10250
-
-
-
-
-
-
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18.
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
3296661,3 <*********>
30000
120761,1
702961,7
1228471,2 <***>
1270429
27516,7 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
150761,1
30000
120761,1
-
-
-
-
-
-
строительство
2018 год
33664,23
3145900,2
-
-
702961,7
1228471,2 <***>
1270429
27516,7 <*****>
-
-
Омский областной суд, г. Омск
19.
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
1082294 <*********>
-
8411,7
2588,3
-
329400,9 <******>
300000
342171
429123
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
11000
-
8411,7
2588,3
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
14440
1071294
-
-
-
-
329400,9 <******>
300000
342171
429123
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20.
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
80853,2 <*********>
-
7000
1500
605,5 <***>
10000 <******>
20000
58454
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
2399,2
-
7000
1500
605,5 <***>
-
-
-
-
строительство
2019 год
2110,5
78454
-
-
-
-
10000 <******>
20000
58454
-
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21.
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
865085,2 <*********>
-
-
13369
15557,2
-
500000
250000
86159
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
28926,2
-
-
13369
15557,2
-
-
-
-
строительство
2020 год
10996,63
836159
-
-
-
-
-
500000
250000
86159
22.
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего
264902 <*********>
-
-
-
2500
6500 <******>
126203
129699
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
9000
-
-
-
2500
6500 <******>
-
-
-
реконструкция
2019 год
4485,2
255902
-
-
-
-
-
126203
129699
-
Рязанский областной суд, г. Рязань
23.
Строительство здания Рязанского областного суда - всего
633349 <*********>
-
-
4200
2864
-
300000
250000
76285
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
7064
-
-
4200
2864
-
-
-
-
строительство
2020 год
11892,46
626285
-
-
-
-
-
300000
250000
76285
Томский областной суд, г. Томск
24.
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего
435361 <*********>
-
-
-
-
-
13566
117635
304160
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
13566
-
-
-
-
-
13566
-
-
строительство
2020 год
4500
421795
-
-
-
-
-
-
117635
304160
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25.
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
1125529,2 <*********>
5400
4220
3177,2
232,4
1342,6 <******>
14428,6
500000
598071
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
27458,2
5400
4220
3177,2
232,4
1342,6 <******>
14428,6
-
-
строительство
2020 год
14934,6
1098071
-
-
-
-
-
-
500000
598071
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26.
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего
655905,7 <*********>
4000
4169
9780
116716
180000 <****>
437026
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
22149
4000
4169
9780
4200
-
-
-
-
строительство
2019 год
7345
633756,7
-
-
-
112516
180000 <****>
437026
-
-
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27.
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
11560
27000 <*********>
-
-
2000
12316
7000
12684 <*****>
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2018 год
27000
-
-
2000
12316
7000
12684 <*****>
-
-
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28.
Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
125245
125245
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
10489,9
125245
125245
-
-
-
-
-
-
-
29.
Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
88589,9
88589,9
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
11338,5
88589,9
88589,9
-
-
-
-
-
-
-
30.
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
117940,8
117940,8
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
12404
117940,8
117940,8
-
-
-
-
-
-
-
31.
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
376786,4
-
92666,4
235208
59539,4 <***>
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
3722
376786,4
-
92666,4
235208
59539,4 <***>
-
-
-
-
32.
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
1781750,4 <*********>
-
508249,3
255799,2
440208,9
367864,9 <****>
577493
-
-
в том числе:
строительство
2019 год
14832,2
1781750,4
-
508249,3
255799,2
440208,9
367864,9 <****>
577493
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33.
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего
2017 год
619601
-
238499
273641,8 <**>
320584,6 <***>
35522,6 <****> <******>
-
-
-
в том числе
строительство
2017 год
9268,5
619601
-
238499
273641,8 <**>
320584,6 <***>
35522,6 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34.
Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
209704
144371
65333
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2014 год
3631,4
209704
144371
65333
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего
2085393,7 <*********>
-
916268,8
345989,7 <**>
159097,5 <*******>
-
-
271893
834478
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
900
-
900
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
31528,8
2084493,7
-
915368,8
345989,7 <**>
159097,5 <*******>
-
-
271893
834478
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36.
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего
492319,1 <*********>
-
3000
3267,1
7767,1 <***>
55940 <****> <******>
136255 <*****>
168655
177397
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
6267,1
-
3000
3267,1
1767,1 <***>
-
-
-
-
строительство
2020 год
7682,1
486052
-
-
-
6000
55940 <****> <******>
136255 <*****>
168655
177397
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37.
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего
10080
27000
-
23000
4000
-
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2015 год
27000
-
23000
4000
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38.
Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего
249710
37280
134220
78210
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2015 год
3669
249710
37280
134220
78210
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39.
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
2298
5420,5 <*********>
4300
1870
933,3 <**>
561 <***>
550,9 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
5420,5 <*********>
4300
1870
933,3 <**>
561 <***>
550,9 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40.
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего
140146 <*********>
2869
54291 <**>
216
76290
70433,7 <****>
60771
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
3085
2869
-
216
-
-
-
-
-
строительство
2019 год
3102
137061
-
54291 <**>
-
76290
70433,7 <****>
60771
-
-
41.
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
243327,4 <*********>
-
5906,4
988
150
-
138444
97839
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
7044,4
-
5906,4
988
150
-
-
-
-
строительство
2019 год
4471,3
236283
-
-
-
-
-
138444
97839
-
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42.
Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
668979,7
-
232000
303232,7 <**>
233698,8 <***>
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
6858
668979,7
-
232000
303232,7 <**>
233698,8 <***>
-
-
-
-
43.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего
148214
7100
79655,7 <**>
29677,6
105789,7 <***>
99512,7 <****> <******>
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
7100
7100
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2017 год
3665,8
141114
-
79655,7 <**>
29677,6
105789,7 <***>
99512,7 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44.
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
181025 <*********>
18670
27840 <**>
20000
87260
141927 <****> <******>
16690,5 <*****>
-
-
в том числе
строительство
2018 год
3243,3
181025
18670
27840 <**>
20000
87260
141927 <****> <******>
16690,5 <*****>
-
-
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45.
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
31823
22506
9317
-
-
-
-
-
-
в том числе
реконструкция
2014 год
708,26
31823
22506
9317
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46.
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
52366
600
28836 <**>
27351
24415
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
600
600
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
1008,6
51766
-
28836 <**>
27351
24415
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47.
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
1161946,7 <*********>
-
424437,2
192408,9
151726,8
136190,9 <****> <******>
274918,7
113714
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
1835,4
-
-
-
-
-
1835,4
-
-
строительство
2019 год
7780
1160111,3
-
424437,2
192408,9
151726,8
136190,9 <****> <******>
273083,3
113714
-
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48.
Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
17800
16900
-
900
483 <***>
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
900
-
-
900
483 <***>
-
-
-
-
строительство
2013 год
4229,4
16900
16900
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49.
Строительство здания Миасского городского суда - всего
183641
53210
67040
63391
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2015 год
4125
183641
53210
67040
63391
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50.
Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего
30804
30804
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
772,2
30804
30804
-
-
-
-
-
-
-
51.
Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего
39239
39239
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
815
39239
39239
-
-
-
-
-
-
-
52.
Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
2014 год
483,2
7500
-
7500
-
-
-
-
-
-
53.
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
2014 год
709,6
25000
-
25000
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54.
Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
36431,3
36431,3
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
863
36431,3
36431,3
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55.
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего
131176 <*********>
-
-
-
5978
2989 <****>
65616
59582
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
5978
-
-
-
5978
2989 <****>
-
-
-
строительство
2019 год
1918
125198
-
-
-
-
-
65616
59582
-
56.
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
58056 <*********>
-
-
-
2600
780 <****>
-
25000
30456
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
2600
-
-
-
2600
780 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
800
55456
-
-
-
-
-
-
25000
30456
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57.
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
84749 <*********>
-
-
-
3970
3176 <****>
47830
32949
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
3970
-
-
-
3970
3176 <****>
-
-
-
строительство
2019 год
1057,92
80779
-
-
-
-
-
47830
32949
-
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58.
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
69329 <*********>
-
-
-
3273
1650 <****>
35000
32679
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1650
-
-
-
3273
1650 <****>
-
-
-
строительство
2019 год
1491,8
67679
-
-
-
-
-
35000
32679
-
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59.
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
326144 <*********>
-
-
-
16500
-
96292
99644
113708
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
16500
-
-
-
16500
-
-
-
-
строительство
2020 год
3358,77
309644
-
-
-
-
-
96292
99644
113708
60.
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
2014 год
816,9
10000
-
10000
-
-
-
-
-
-
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61.
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
114205 <*********>
-
-
3000
981
-
-
50000
60224
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3981
-
-
3000
981
-
-
-
-
строительство
2020 год
1416
110224
-
-
-
-
-
-
50000
60224
62.
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
99775 <*********>
-
-
2000
1458
-
-
50000
46317
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3458
-
-
2000
1458
-
-
-
-
строительство
2020 год
1240
96317
-
-
-
-
-
-
50000
46317
63.
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
86750,5 <*********>
-
-
-
2500
1480,5 <******>
660,6 <*****>
50000
32770
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
3980,5
-
-
-
2500
1480,5 <******>
660,6 <*****>
-
-
строительство
2020 год
1240
82770
-
-
-
-
-
-
50000
32770
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64.
Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего
270870 <*********>
-
-
9044
45500
216826
145776 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
9044
-
-
9044
500
-
-
-
-
строительство
2018 год
3923,18
261826
-
-
-
45000
216826
145776 <*****>
-
-
65.
Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего
316877,3 <*********>
-
-
11366,3
21963,7
285511
198117 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
11366,3
-
-
11366,3
1963,7
-
-
-
-
строительство
2018 год
5301,1
305511
-
-
-
20000
285511
198117 <*****>
-
-
66.
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего
78098 <*********>
-
-
-
3744 <*******>
-
75554
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
3744 <*******>
-
-
-
3744 <*******>
-
-
-
-
строительство
2019 год
1280
75554
-
-
-
-
-
75554
-
-
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67.
Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего
2000
1908,2 <*********>
-
-
-
1273,8
3733,7 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
1908,2 <*********>
-
-
-
1273,8
3733,7 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68.
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего
124035,1 <*********>
-
-
-
3925
1483,3 <****> <******>
70000
50183
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
3852,1
-
-
-
3925
1483,3 <****> <******>
-
-
-
реконструкция
2019 год
2040,1
120183
-
-
-
-
-
70000
50183
-
69.
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск
2013 год
4586,3
75292,4
75292,4
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70.
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
110142,3 <*********>
-
-
-
1806,3
806,2 <****>
52500
55836
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1806,3
-
-
-
1806,3
1806,2 <****>
-
-
-
реконструкция
2019 год
3300
108336
-
-
-
-
-
52500
55836
-
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71.
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
62758 <*********>
-
-
-
1945
1268,1 <****>
22333
38480
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
1945
-
-
-
1945
1268,1 <****>
-
-
-
реконструкция
2019 год
1482,7
60813
-
-
-
-
-
22333
38480
-
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72.
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего
1800
1739,5 <*********>
-
-
-
3670
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
1739,5 <*********>
-
-
-
3670
-
-
-
-
73.
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
33115,2 <*********>
-
-
-
1450
-
278,8
15000
16483
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
1632,2
-
-
-
1450
-
278,8
-
-
строительство
2020 год
500
31483
-
-
-
-
-
-
15000
16483
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74.
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего
211457 <***********>
1783
2967
-
2967
37200 <******>
136903,1 <*****>
69507
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
4750
1783
2967
-
2967
-
-
-
-
строительство
2019 год
2826,51
206707
-
-
-
-
37200 <******>
136903,1 <*****>
69507
-
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75.
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего
67313 <*********>
-
-
-
2495
2495 <****>
1996 <*****>
30000
34818
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
2495
-
-
-
2495
2495 <****>
1996 <*****>
-
-
строительство
2020 год
1782,3
64818
-
-
-
-
-
-
30000
34818
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76.
Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
53343,9
31500
21843,9
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2014 год
1870
53343,9
31500
21843,9
-
-
-
-
-
-
77.
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, <********> - всего
36255 <*********>
-
-
-
1556
-
17292
17407
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1556
-
-
-
1556
-
-
-
-
строительство
2019 год
841,7
34699
-
-
-
-
-
17292
17407
-
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78.
Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего
4810
13823,6 <*********>
-
-
-
15365,9
1773,6 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
13823,6 <*********>
-
-
-
15365,9
1773,6 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79.
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
203303,6 <*********>
-
-
-
3576,7
3576,6 <****>
100000
99727
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
3576,6
-
-
-
3576,7
3576,6 <****>
-
-
-
строительство
2019 год
4300
199727
-
-
-
-
-
100000
99727
-
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80.
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
1800
3757,1 <*********>
-
-
-
1298
3234 <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
3757,1 <*********>
-
-
-
1298
3234 <******>
-
-
-
81.
Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка
2016 год
11060,7
300000
-
-
-
300000
-
-
-
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82.
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
2013 год
182,1
7000
7000
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83.
Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда
2013 год
3310,5
235089
235089
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84.
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск
2014 год
2657,2
294400
-
294400
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85.
Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль
2015 год
461,6
4000
-
-
4000
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86.
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
2014 год
4273
200002
-
200002
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87.
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего
104178 <*********>
-
-
-
5600
5600 <****> <******>
52480
46098
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
5600
-
-
-
5600
5600 <****> <******>
-
-
-
строительство
2019 год
2391,29
98578
-
-
-
-
-
52480
46098
-
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88.
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
251077,8 <*********>
-
-
-
10355,8
10355,7 <****> <******>
-
100000
140722
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
10355,8
-
-
-
10355,8
10355,7 <****> <******>
-
-
-
строительство
2020 год
3100
240722
-
-
-
-
-
-
100000
140722
89.
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего
106676,9 <*********>
-
-
912,2
1949,7
821,5 <****> <******>
-
50000
54105
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
2571,9
-
-
912,2
1949,7
821,5 <****> <******>
-
-
-
строительство
2020 год
1200
104105
-
-
-
-
-
-
50000
54105
90.
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего
47175,6 <*********>
-
-
-
1400,6
-
-
20000
25775
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1400,6
-
-
-
1400,6
-
-
-
-
строительство
2020 год
640
45775
-
-
-
-
-
-
20000
25775
91.
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего
67578 <*********>
-
-
-
1490
-
30726
35362
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
1490
-
-
-
1490
-
-
-
-
строительство
2019 год
1312,65
66088
-
-
-
-
-
30726
35362
-
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92.
Реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
372902 <*********>
-
13210
3850
7000
198552
254412,1 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
17060
-
13210
3850
-
-
-
-
-
реконструкция
2018 год
9486,66
355842
-
-
-
7000
198552
254412,1 <*****>
-
-
93.
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
379475 <*********>
-
-
-
6618
618 <****>
1400
200000
171457
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
8018
-
-
-
6618
618 <****>
1400
-
-
строительство
2020 год
7282
371457
-
-
-
-
-
-
200000
171457
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94.
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего
102367 <*********>
-
-
-
5015
4990 <****>
59810
37567
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
4990
-
-
-
5015
4990 <****>
-
-
-
строительство
2019 год
1756,5
97377
-
-
-
-
-
59810
37567
-
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95.
Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
2013 год
1431
116000
116000
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96.
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего
800
- <*********>
-
-
-
2612,7
2600 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
- <*********>
-
-
-
2612,7
2600 <****> <******>
-
-
-
97.
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего
210283,2 <*********>
-
-
-
5208 <*****>
1380 <****>
-
150000
55658
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
4625,2
-
-
-
5208 <*****>
1380 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
3780
205658
-
-
-
-
-
-
150000
55658
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98.
Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего
1830
380
-
-
-
380
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
380
-
-
-
380
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99.
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
5800
- <*********>
-
-
-
6950
6950 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
- <*********>
-
-
-
6950
6950 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100.
Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего
3900
50 <*********>
-
-
-
500
-
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2016 год
50 <*********>
-
-
-
500
-
-
-
-
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101.
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего
1814177,9 <*********>
385927,9
-
1500
12183
-
26568
800000
600182
в том числе:
приобретение
2013 год
11200
385927,9
385927,9
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2018 год
28068
-
-
1500
12183
-
26568
-
-
реконструкция
2020 год
15200
1400182
-
-
-
-
-
-
800000
600182
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102.
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, рабочий поселок городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего
73412,3
73412,3
-
-
-
-
-
-
-
в том числе
строительство
2013 год
1862
73412,3
73412,3
-
-
-
-
-
-
-
103.
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего
73888,8 <*********>
6064,2
6100
6100
5000
-
5000
-
56524
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
5200,6
-
-
-
5000
-
5000
-
-
строительство
2020 год
5323
68688,2
6064,2
6100
6100
-
-
-
-
56524
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104.
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
2013 год
1575,5
30000
30000
-
-
-
-
-
-
-
105.
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово
2013 год
522
4000
4000
-
-
-
-
-
-
-
106.
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск
2013 год
526
7200
7200
-
-
-
-
-
-
-
107.
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль
2013 год
627,7
14542,2
14542,2
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108.
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
464526,5 <*********>
8220
-
157246,5
206730 <***>
295652,8 <****> <******>
77910 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
15736,5
8220
-
7516,5
-
-
-
-
-
реконструкция
2018 год
7201
448790
-
-
149730
206730 <***>
295652,8 <****> <******>
77910 <*****>
-
-
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109.
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
2013 год
3825,3
198126
198126
-
-
-
-
-
-
-
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110.
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
2013 год
6658
341386,5
341386,5
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
631003 <*********>
310000
-
-
1500
3500 <******>
5000
150000
166003
в том числе:
приобретение
2013 год
5842,4
310000
310000
-
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2018 год
5000
-
-
-
1500
3500 <******>
5000
-
-
реконструкция
2020 год
5842,4
316003
-
-
-
-
-
-
150000
166003
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112.
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
8000
33600
-
-
-
-
-
-
17200
16400
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
33600
-
-
-
-
-
-
17200
16400
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113.
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего
8000
33700
-
-
-
-
-
-
15500
18200
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
33700
-
-
-
-
-
-
15500
18200
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114.
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
1456711 <*********>
-
-
2000
8000
8000 <****> <******>
10000
500000
946711
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
10000
-
-
2000
8000
8000 <****> <******>
10000
-
-
строительство
2020 год
8944
1446711
-
-
-
-
-
-
500000
946711
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115.
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего
5901230,2 <*********>
1246725,1
1481762,1
1550000
1522350,7 <***>
801640,1 <****> <******>
461112
-
-
в том числе
строительство
2019 год
32516,2
5901230,2
1246725,1
1481762,1
1550000
1522350,7 <***>
801640,1 <****> <******>
461112
-
-
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116.
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего
11000
48000
-
-
-
-
-
-
20000
28000
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
48000
-
-
-
-
-
-
20000
28000
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
780202,9 <*********>
-
22000
10780 <**>
-
-
-
263228,2
494974,7
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
22000
-
22000
10780 <**>
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
11200
758202,9
-
-
-
-
-
-
263228,2
494974,7
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118.
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего
689287,4 <*********>
-
-
-
4000
15000 <******>
198087,3 <*****>
332885,1
152215
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2018 год
19000
-
-
-
4000
15000 <******>
12900 <*****>
-
-
строительство
2020 год
6864
670287,4
-
-
-
-
-
185187,3
332885,1
152215
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего
1537801,4
793188,4
-
525090
468287,4 <***>
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
14412,8
1537801,4
793188,4
-
525090
468287,4 <***>
-
-
-
-
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120.
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
8000
22700
-
-
-
-
-
-
9900
12800
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
22700
-
-
-
-
-
-
9900
12800
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121.
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего
442061 <*********>
-
-
-
2000
8141,6 <****> <******>
200000
213801
18260
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
10000
-
-
-
2000
8141,6 <****> <******>
-
-
-
строительство
2020 год
3960,7
432061
-
-
-
-
-
200000
213801
18260
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122.
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
1297705,1 <*********>
-
24000
-
-
-
260622,1
584622
428461
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2014 год
24000
-
24000
-
-
-
-
-
-
строительство
2020 год
12489,59
1273705,1
-
-
-
-
-
260622,1
584622
428461
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите
123.
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего
384957 <*********>
-
-
-
2000
8000 <******>
250000
100000
24957
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
10000
-
-
-
2000
8000 <******>
-
-
-
строительство
2020 год
4573,8
374957
-
-
-
-
-
250000
100000
24957
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124.
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
811018,3
-
-
-
-
-
10700
46060
754258,3
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2019 год
23700
-
-
-
-
-
10700
13000
-
строительство
2020 год
5600
787318,3
-
-
-
-
-
-
33060
754258,3
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125.
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - всего
9600
40200
-
-
-
-
-
-
20000
20200
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
40200
-
-
-
-
-
-
20000
20200
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126.
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего
1900
9200
-
-
-
-
-
-
3600
5600
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
9200
-
-
-
-
-
-
3600
5600
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127.
Реконструкция здания Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего
2600
11900
-
-
-
-
-
-
4900
7000
в том числе
проектные и изыскательские работы
2020 год
11900
-
-
-
-
-
-
4900
7000
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128.
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего
1323771,3
550000
216317,3
380200
187496,1 <***>
-
-
-
-
в том числе
строительство
2016 год
19316,7
1323771,3
550000
216317,3
380200
187496,1 <***>
-
-
-
-
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129.
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома
2015 год
308,2
13260
-
-
13260
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
130.
Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего
3680
2145 <*********>
-
-
2145
793
792,9 <****> <******>
-
-
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2017 год
2145 <*********>
-
-
2145
793
792,9 <****> <******>
-
-
-
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131.
Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
2014 год
776,7
44400
-
44400
-
-
-
-
-
-
132.
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
2015 год
790,2
75056
-
-
75056
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133.
Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
159890 <*********>
-
-
2198
68021,1 <***>
156057,5 <****> <******>
86420,4 <*****>
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2016 год
2892
-
-
2198
1764,1 <***>
-
-
-
-
строительство
2019 год
1995,6
156998
-
-
-
66257
156057,5 <****> <******>
86420,4 <*****>
-
-
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134.
Строительство здания Нюксенского районного суда - всего
32819
-
-
2307
30512
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
2307
-
-
2307
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
484,06
30512
-
-
-
30512
-
-
-
-
135.
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего
31994
-
-
2307
30512
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2015 год
2307
-
-
2307
-
-
-
-
-
строительство
2016 год
484,06
29687
-
-
-
30512
-
-
-
-
136.
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего
342539,3 <*********>
-
-
-
7251,3
7251,3 <****>
200000
120000
15288
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
7251,3
-
-
-
7251,3
7251,3 <****>
-
-
-
строительство
2020 год
5719,2
335288
-
-
-
-
-
200000
120000
15288
137.
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего
68090
68090
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
3440
3440
-
-
-
-
-
-
-
реконструкция
2013 год
1120
64650
64650
-
-
-
-
-
-
-
138.
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
67980
67980
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2013 год
4760
4760
-
-
-
-
-
-
-
строительство
2013 год
1000
63220
63220
-
-
-
-
-
-
-
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139.
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
378421,7 <*********>
-
184440
5884
2176,7
77209
108712
-
-
в том числе:
приобретение
2014 год
4943,7
184440
-
184440
-
-
-
-
-
-
проектные и изыскательские работы
2016 год
8060,7
-
-
5884
2176,7
-
-
-
-
реконструкция
2018 год
5793,36
185921
-
-
-
-
77209
108712
-
-
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
140.
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
1432490,7 <*********>
-
-
-
3167
37223 <******>
550796
340839,7
500465
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
40390
-
-
-
3167
37223 <******>
-
-
-
строительство
2020 год
14453
1392100,7
-
-
-
-
-
550796
340839,7
500465
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141.
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
383950 <*********>
-
-
-
9308
14764 <******>
196786
121110
41982
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2017 год
24072
-
-
-
9308
14764 <******>
-
-
-
строительство
2020 год
2177
359878
-
-
-
-
-
196786
121110
41982
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142.
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа - всего
1562000
-
-
-
-
1562000
-
-
-
в том числе
приобретение
2017 год
14260,9
1562000
-
-
-
-
1562000
-
-
-
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143.
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
11023
-
-
-
-
-
-
11023
-
в том числе
проектные и изыскательские работы
2019 год
11023
-
-
-
-
-
-
11023
-
Итого
53808423 <**********>
5581920
5732498,6 <*>
5783944 <**>
7060082 <***>
8686640,3 <****>
9942496,9 <*****>
8276300
8306100
в том числе:
проектные и изыскательские работы
1369049
90326,8
404282,6 <*>
173554,3 <**>
271065,8 <***>
231460,8 <****>
122618,7 <*****>
132100
108200
строительство, реконструкция, приобретение
52439374
5491593,2
5328216 <*>
5610389,7 <**>
6789016,2 <***>
8455179,5 <****>
9819878,2 <*****>
8144200
8197900

--------------------------------

<*> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.

<**> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:

на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей;

не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:

строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;

строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;

строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей.

<***> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:

на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;

на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;

на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;

на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;

на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.

<****> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;

на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;

на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;

на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;

на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;

на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;

на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;

на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;

на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;

на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;

на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;

на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;

на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;

на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;

на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;

на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;

на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;

на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.

<*****> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:

на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;

на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;

на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;

на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;

на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;

на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;

на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;

на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;

на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;

на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.

<******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:

Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;

Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;

строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;

строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;

реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей;

строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;

реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;

строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;

строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;

строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;

строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;

строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;

строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;

строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;

строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;

реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;

реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;

строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;

реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;

реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;

комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.

<*******> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:

строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;

строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.

<********> В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.

<*********> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.

<**********> В соответствии с параметрами федерального бюджета.

5. В приложении N 7 к указанной Программе:

а) в позиции, касающейся всего по Программе:

цифры "88199,6 <*>", "12107,12", "12773,08" и "13536,31" заменить соответственно цифрами "82160,42 <*>", "12576,54 <*>", "10952,93" и "11075,14";

в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетные инвестиции), цифры "67848,38 <*>", "10331,46", "10946,23" и "11729,89" заменить соответственно цифрами "61809,16 <*>", "10806,6 <*>", "9132,82" и "9256,26";

в субпозиции "прочие нужды" цифры "20351,16", "1775,66", "1826,85" и "1806,42" заменить соответственно цифрами "20351,26", "1769,94", "1820,11" и "1818,88";

б) в разделе I:

в позиции "Всего" цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3";

в позиции, касающейся информатизации судебной системы, цифры "304,53", "286,09" и "258,08" заменить соответственно цифрами "302,7", "282,7" и "263,3";

в субпозиции, касающейся информатизации Верховного Суда Российской Федерации, цифры "28,43", "29,99" и "31,78" заменить соответственно цифрами "26,6", "26,6" и "37";

в) в разделе II:

в позиции "Всего" цифры "70491,11 <*>", "11004,05", "11685,05" и "12452,39" заменить соответственно цифрами "64448,98 <*>", "11480,29 <*>", "9873,68" и "9975,62";

в позиции, касающейся строительства, реконструкции или приобретения зданий (капитальные вложения), цифры "63890,04 <*>", "10035,17", "10649" и "11431,58" заменить соответственно цифрами "57850,81 <*>", "10511,41 <*>", "8837,63" и "8954,81";

в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "56606,35 <*>", "9466,26", "10087,67" и "10782,87" заменить соответственно цифрами "50567,12 <*>", "9942,5 <*>", "8276,3" и "8306,1";

в позиции, касающейся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), цифры "3076,4" и "523,77" заменить соответственно цифрами "3076,5" и "523,68";

в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "2817,53" заменить цифрами "2817,62";

г) в разделе III в позиции "Всего" цифры "2290,1" и "264,9" заменить соответственно цифрами "2290,14" и "264,93";

д) в разделе IV:

в позиции "Всего" цифры "538,54", "541,94" и "545,84" заменить соответственно цифрами "533,55", "536,55" и "556,22";

в позиции, касающейся Верховного Суда Российской Федерации, цифры "94,74", "95,14" и "99,04" заменить соответственно цифрами "89,75", "89,75" и "109,42";

в субпозиции, касающейся судей (капитальные вложения), цифры "16,99", "17,93" и "19,01" заменить соответственно цифрами "15,89", "15,89" и "22,15";

в субпозиции, касающейся работников аппарата суда (прочие нужды), цифры "77,75", "77,21" и "80,03" заменить соответственно цифрами "73,86", "73,86" и "87,27";

е) сноску после слов "на начало 2017 года," дополнить словами "подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года,".

6. Приложение N 8 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. N 1186)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2013 - 2020 годы - всего
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего по Программе
82160,42 <*>
10000
9454,79 <*>
9354,28 <*>
11725,25 <*>
12999,19 <*>
12576,54 <*>
10952,93
11075,14
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
773,65
34,85
64,4
67,86
111,07
116,35
116,35
116,35
146,42
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
4324,4
4324,4
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
67169,72 <*>
4267,01
8779,96
8208,37 <*>
10323,14 <*>
11753,2
10922 <*>
9238,8
9238,8
Минэкономразвития России
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
Минюст России
5772,3
870,76
195,07
693,73 <*>
751,5 <*>
710,53 <*>
901,34
950,91
1027,79
ФССП России
4081,9 <*>
464,53
415,37
384,32
539,55 <*>
419,11 <*>
636,85
646,87
662,13
Государственные капитальные вложения - всего
61809,16 <*>
6544,68
6610,93 <*>
6955,23 <*>
8563,78 <*>
9916,58 <*>
10806,6 <*>
9132,82
9256,26
из них:
Верховный Суд Российской Федерации
122,35
13,01
11,84
12,27
15,41
15,89
15,89
15,89
22,15
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
3520,6
3520,6
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
54123,82 <*>
2678,62
6331,4
6371,64 <*>
7682,08 <*>
9258,84 <*>
10221,8 <*>
8555,6
8585,4
Минюст России
1484,43 <*>
38,07
13,96
338,51 <*>
512,59 <*>
367,53 <*>
162,06
144,46
236,58
ФССП России
2557,96 <*>
294,38
253,73
232,81
353,7 <*>
274,32 <*>
406,85
416,87
412,13
Прочие нужды - всего
20351,26
3455,32
2843,87
2399,05
3161,48
3082,61
1769,94
1820,11
1818,88
из них:
Конституционный Суд Российской Федерации
37,07
37,07
-
-
-
-
-
-
-
Верховный Суд Российской Федерации
651,3
21,84
52,56
55,59
95,66
100,46
100,46
100,46
124,27
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
803,8
803,8
-
-
-
-
-
-
-
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
13045,9
1588,39
2448,56
1836,73
2641,06 <*>
2494,36
700,2
683,2
653,4
Минэкономразвития России
1,38
1,38
-
-
-
-
-
-
-
Минюст России
4287,87
832,69
181,11
355,22
238,91
343
739,28
806,45
791,21
ФССП России
1523,94
170,15
161,64
151,51
185,85
144,79
230
230
250

--------------------------------

<*> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.".

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области