ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г. N 1560
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить;
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09".
2. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61";
б) в абзаце четвертом цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".
3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:
"Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:"
4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
|
"12.
|
Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров):
|
|||||||||||||
|
в судах общей юрисдикции
|
145
|
145,5
|
146
|
147
|
148
|
149,5
|
151
|
153
|
160
|
165
|
166
|
167
|
170
|
|
|
в арбитражных судах
|
111,5
|
112,5
|
115,4
|
115,4
|
120,3
|
123,4
|
123,4
|
126,8
|
131,3
|
134
|
135
|
136
|
139".
|
5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
Наименование объекта, регион строительства
|
Срок ввода в действие
|
Мощность (кв. метров)
|
Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
|
|||||||||||||
|
2013 - 2024 годы - всего
|
в том числе
|
|||||||||||||||
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|||||
|
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
|
||||||||||||||||
|
1.
|
Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего
|
-
|
288731,39
|
60827,2
|
300 <1>
|
89700
|
155917
|
68878,9 <4>
|
2810,6 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2018 год
|
4604,66
|
288731,3
|
60827,2
|
300 <1>
|
89700
|
155917
|
68878,9 <4>
|
2810,6 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
|
||||||||||||||||
|
2.
|
Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего
|
-
|
238245,2
|
88155
|
70400 <1>
|
127420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
-
|
400
|
-
|
400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2015 год
|
3730
|
237845,2
|
88155
|
70000 <1>
|
127420
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
3.
|
Строительство здания Лискинского районного суда - всего
|
-
|
80872,1
|
2740
|
38770
|
39362,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
-
|
2740
|
2740
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2015 год
|
2482,4
|
78132,1
|
-
|
38770
|
39362,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
|
||||||||||||||||
|
4.
|
Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего
|
-
|
708106 <9>
|
-
|
20000
|
6000
|
-
|
20000
|
400000
|
200000
|
62106
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
26000
|
-
|
20000
|
6000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
7224,2
|
682106
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20000
|
400000
|
200000
|
62106
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Пермский краевой суд, г. Пермь
|
||||||||||||||||
|
5.
|
Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего
|
-
|
728664,9 <9>
|
-
|
15000
|
5000 <2>
|
-
|
502399,7 <6>
|
480857,3 <5>
|
311784,9 <11>, <14>
|
47691,9 <13>
|
199810,8
|
64149,1
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
15946
|
-
|
15000
|
5000 <2>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
8253,5
|
712718,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
502399,7 <6>
|
480857,3 <5>
|
311784,9 <11>, <14>
|
47691,9 <13>
|
199810,8
|
64149,1
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
|
||||||||||||||||
|
6.
|
Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего
|
15000
|
0 <9>
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
35000 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
0 <9>
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
35000 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
|
||||||||||||||||
|
7.
|
Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего
|
14166,8
|
20930 <9>
|
-
|
29000
|
8800
|
8800 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
20930 <9>
|
-
|
29000
|
8800
|
8800 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Иркутский областной суд, г. Иркутск
|
||||||||||||||||
|
8.
|
Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего
|
-
|
1582711,2 <9>
|
-
|
34000
|
6517
|
-
|
419158,5
|
932201,5 <5>
|
687974,6 <11>
|
554996,4 <13>
|
165596,1 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
31695
|
-
|
34000
|
6517
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
17082,27
|
1551016,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
419158,5
|
932201,5 <5>
|
687974,6 <11>
|
554996,4 <13>
|
165596,1 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
|
||||||||||||||||
|
9.
|
Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего
|
-
|
1708534,2 <9>
|
-
|
23359,2
|
14875,2 <2>
|
720608,1 <3>
|
1046872,3 <4>
|
857173,5 <5>, <12>
|
681,3 <11>, <16>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
23359,2
|
-
|
23359,2
|
2275,2 <2>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2019 год
|
22837
|
1685175
|
-
|
-
|
12600
|
720608,1 <3>
|
1046872,3 <4>
|
857173,5 <5>, <12>
|
681,3 <11>, <16>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
10.
|
Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего
|
3300
|
1333 <9>
|
3000
|
1670,2 <1>
|
1333,2 <2>
|
869,8
|
5869,8 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
1333 <9>
|
3000
|
1670,2 <1>
|
1333,2 <2>
|
869,8
|
5869,8 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
|
||||||||||||||||
|
11.
|
Строительство здания Курского областного суда - всего
|
7000
|
15000
|
-
|
12000
|
3000
|
500,7 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
15000
|
-
|
12000
|
3000
|
500,7 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
12.
|
Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего
|
640
|
2343
|
-
|
-
|
-
|
2343
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
2343
|
-
|
-
|
-
|
2343
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
13.
|
Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего
|
960
|
1196,8
|
-
|
-
|
900
|
296,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
1196,8
|
-
|
-
|
900
|
296,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Московский областной суд, г. Красногорск
|
||||||||||||||||
|
14.
|
Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего
|
8000
|
34700
|
-
|
14700
|
20000
|
20000 <3>
|
9763,5 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
34700
|
-
|
14700
|
20000
|
20000 <3>
|
9763,5 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
|
||||||||||||||||
|
15.
|
Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего
|
-
|
887188,79
|
-
|
10500
|
6000
|
-
|
70000 <6>
|
409953,7 <5>
|
397792,6 <11>
|
304820,6 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
16500
|
-
|
10500
|
6000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2020 год
|
8769,1
|
870688,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
700006
|
409953,7 <5>
|
397792,6 <11>
|
304820,6 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
16.
|
Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего
|
-
|
226198
|
63350
|
30100
|
110000
|
22748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
приобретение
|
2013 год
|
3344,1
|
55000
|
55000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
8450
|
8350
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2016 год
|
3344,1
|
162748
|
-
|
30000
|
110000
|
22748
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
17.
|
Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск
|
2014 год
|
278,6
|
10250
|
-
|
10250
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
|
||||||||||||||||
|
18.
|
Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего
|
-
|
3296661,3 <9>
|
30000
|
120761,1
|
702961,7
|
1228471,2 <3>
|
1270429
|
27516,7 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
-
|
150761,1
|
30000
|
120761,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2018 год
|
33664,23
|
3145900,2
|
-
|
-
|
702961,7
|
1228471,2 <3>
|
1270429
|
27516,7 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Омский областной суд, г. Омск
|
||||||||||||||||
|
19.
|
Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего
|
-
|
1077800,2 <9>
|
-
|
8411,7
|
2588,3
|
-
|
329400,9 <6>
|
300000
|
637677,2 <11>, <14>
|
743522,6 <11>
|
349759,2 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
11000
|
-
|
8411,7
|
2588,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
14440
|
1066800,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
329400,9 <6>
|
300000
|
637677,2 <11>, <14>
|
743522,6 <11>
|
349759,2 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
|
||||||||||||||||
|
20.
|
Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего
|
-
|
80853,2 <9>
|
-
|
7000
|
1500
|
605,5 <3>
|
10000 <6>
|
20000
|
62013,5 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
2399,2
|
-
|
7000
|
1500
|
605,5 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
2110,5
|
78454
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10000 <6>
|
20000
|
62013,5 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
|
||||||||||||||||
|
21.
|
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего
|
-
|
865085,2 <9>
|
-
|
-
|
13369
|
15557,2
|
-
|
500000
|
697599,3 <11>
|
285751,2 <11>, <20>
|
103636,9 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
28926,2
|
-
|
-
|
13369
|
15557,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
10996,63
|
836159
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500000
|
697599,3 <11>
|
285751,2 <11>, <20>
|
103636,9 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
22.
|
Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего
|
264902 <9>
|
-
|
-
|
-
|
2500
|
6500 <6>
|
126203
|
254975,7 <11>
|
45351,5 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
9000
|
-
|
-
|
-
|
2500
|
6500 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2020 год
|
4485,2
|
255902
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
126203
|
254975,7 <11>
|
45351,5 <13>
|
-
|
-
|
--
|
-
|
|
|
Рязанский областной суд, г. Рязань
|
||||||||||||||||
|
23.
|
Строительство Рязанского областного суда - всего
|
-
|
633349 <9>
|
-
|
-
|
4200
|
2864
|
-
|
300000
|
499146,3 <11>, <14>
|
263806,9 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
7064
|
-
|
-
|
4200
|
2864
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
11892,46
|
626285
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300000
|
499146,3 <11>, <14>
|
263806,9 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Томский областной суд, г. Томск
|
||||||||||||||||
|
24.
|
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего
|
-
|
324330 <9>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13566
|
131201 <11>
|
231462,6 <13>, <20>
|
214152,4 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
13566
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13566
|
1356611
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
3530,03
|
310764
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
117635
|
231462,6 <13>, <20>
|
214152,4 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
|
||||||||||||||||
|
25.
|
Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего
|
13029,6 <9>
|
5400
|
4220
|
3177,2
|
232,4
|
1342,6 <6>
|
14428,6
|
514428,6 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
13029,6
|
5400
|
4220
|
3177,2
|
232,4
|
1342,6 <6>
|
14428,6
|
14428,6 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
14934,6
|
- <14>, <17>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500000 <14>
|
<17>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
|
||||||||||||||||
|
26.
|
Строительство здания Ульяновского областного суда - всего
|
-
|
655905,7 <9>
|
4000
|
4169
|
9780
|
116716
|
180000 <4>
|
437026
|
131369,4 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
22149
|
4000
|
4169
|
9780
|
4200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2019 год
|
7345
|
633756,7
|
-
|
-
|
-
|
112516
|
180000 <4>
|
437026
|
131369,4 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
|
||||||||||||||||
|
27.
|
Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего
|
11560
|
27000 <9>
|
-
|
-
|
2000
|
12316
|
7000
|
12684 <5>, <12>
|
5684 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
27000
|
-
|
-
|
2000
|
12316
|
7000
|
12684 <12>, <5>
|
5684 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
|
||||||||||||||||
|
28.
|
Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
-
|
125245
|
125245
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
10489,9
|
125245
|
125245
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
29.
|
Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
-
|
88589,9
|
88589,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
11338,5
|
88589,9
|
88589,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
30.
|
Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
-
|
117940,8
|
117940,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
12404
|
117940,8
|
117940,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
31.
|
Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
-
|
376786,4
|
-
|
92666,4
|
235208
|
59539,4 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2016 год
|
3722
|
376786,4
|
-
|
92666,4
|
235208
|
59539,4 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
32.
|
Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего
|
-
|
1329648,9 <9>
|
-
|
508249,3
|
255799,2
|
440208,9
|
367864,9 <4>
|
368306,4
|
280845,3 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13693,8 <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
14832,2
|
1329648,9
|
-
|
508249,3
|
255799,2
|
440208,9
|
367864,9 <4>
|
368306,4
|
267151,5 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
|
||||||||||||||||
|
33.
|
Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего
|
2017 год
|
-
|
619601
|
-
|
238499
|
273641,8 <2>
|
320584,6 <3>
|
35522,6 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2017 год
|
9268,5
|
619601
|
-
|
238499
|
273641,8 <2>
|
320584,6 <3>
|
35522,6 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
|
||||||||||||||||
|
34.
|
Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего
|
-
|
209704
|
144371
|
65333
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
реконструкция
|
2014 год
|
3631,4
|
209704
|
144371
|
65333
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
|
||||||||||||||||
|
35.
|
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего
|
-
|
2283828,8 <9>
|
-
|
916268,8
|
345989,7 <2>
|
159097,5 <7>
|
-
|
-
|
722976
|
581830,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
900
|
-
|
900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
публичный технологический и ценовой аудит
|
2019 год
|
-
|
122,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
122,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
31528,8
|
2282806,3
|
-
|
915368,8
|
345989,7 <2>
|
159097,5 <7>
|
-
|
-
|
722853,5
|
581830,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
|
||||||||||||||||
|
36.
|
Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего
|
492319,1 <9>
|
-
|
3000
|
3267,1
|
7767,1 <3>
|
55940 <4>, <6>
|
136255 <5>
|
242796,1 <11>, <14>
|
177397
|
211103,5 <21>
|
31693,1
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
6267,1
|
-
|
3000
|
3267,1
|
1767,1 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
7682,1
|
486052
|
-
|
-
|
-
|
6000
|
55940 <4>, <6>
|
136255 <5>
|
242796,1 <11>, <14>
|
177397
|
211103,5 <21>
|
31693,1
|
-
|
-
|
|
|
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
|
||||||||||||||||
|
37.
|
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего
|
10080
|
27000
|
-
|
23000
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
27000
|
-
|
23000
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
|
||||||||||||||||
|
38.
|
Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего
|
-
|
249710
|
37280
|
134220
|
78210
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
реконструкция
|
2015 год
|
3669
|
249710
|
37280
|
134220
|
78210
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
|
||||||||||||||||
|
39.
|
Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего
|
2298
|
5420,5 <9>
|
4300
|
1870
|
933,3 <2>
|
561 <3>
|
550,9 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
5420,5 <9>
|
4300
|
1870
|
933,3 <2>
|
561 <3>
|
550,9 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
|
||||||||||||||||
|
40.
|
Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего
|
-
|
264837,7 <9>
|
2869
|
54291 <2>
|
216
|
76290
|
70433,7 <4>
|
60771
|
40522,9 <11>, <14>
|
-
|
4000
|
2571,2
|
80000
|
78652
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2022 год
|
-
|
9656,2
|
2869
|
-
|
216
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
2571,2
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2024 год
|
3102
|
255181,5
|
-
|
54291 <2>
|
-
|
76290
|
70433,7 <4>
|
60771
|
40522,9 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
80000
|
78652
|
|
|
41.
|
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего
|
483131,4 <9>
|
-
|
5906,4
|
988
|
150
|
-
|
138444 <12>
|
161197,7 <11>, <14>
|
132264,5 <13>, <20>
|
27000 <21>
|
2515
|
200000
|
118020
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2022 год
|
-
|
16559,4
|
-
|
5906,4
|
988
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7000
|
2515
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2024 год
|
4471,3
|
466572
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
138444 <12>
|
161197,7 <11>, <14>
|
132264,5 <13>, <20>
|
20000 <21>
|
-
|
200000
|
118020
|
|
|
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
|
||||||||||||||||
|
42.
|
Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего
|
-
|
668979,7
|
-
|
232000
|
303232,7 <2>
|
233698,8 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2016 год
|
6858
|
668979,7
|
-
|
232000
|
303232,7 <2>
|
233698,8 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
43.
|
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего
|
-
|
148214
|
7100
|
79655,7 <2>
|
29677,6
|
105789,7 <3>
|
99512,7 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
-
|
7100
|
7100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2017 год
|
3665,8
|
141114
|
-
|
79655,7 <2>
|
29677,6
|
105789,7 <3>
|
99512,7 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
|
||||||||||||||||
|
44.
|
Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего
|
-
|
181025 <9>
|
18670
|
27840 <2>
|
20000
|
87260
|
141927 <4>, <6>
|
16690,5 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2018 год
|
3243,3
|
181025
|
18670
|
27840 <2>
|
20000
|
87260
|
141927 <4>, <6>
|
16690,5 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
|
||||||||||||||||
|
45.
|
Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего
|
-
|
31823
|
22506
|
9317
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
реконструкция
|
2014 год
|
708,26
|
31823
|
22506
|
9317
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
|
||||||||||||||||
|
46.
|
Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего
|
-
|
52366
|
600
|
288362
|
27351
|
24415
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
-
|
600
|
600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2016 год
|
1008,6
|
51766
|
-
|
288362
|
27351
|
24415
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
|
||||||||||||||||
|
47.
|
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего
|
-
|
1085569 <9>
|
-
|
424437,2
|
192408,9
|
151726,8
|
136190,9 <4>, <6>
|
274918,7
|
295062,9 <11>, <14>
|
37275,3 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
1835,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1835,4
|
1835,4 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
7780
|
1083733,6
|
-
|
424437,2
|
192408,9
|
151726,8
|
136190,9 <4>, <6>
|
273083,3
|
293227,5 <11>
|
37275,3 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
|
||||||||||||||||
|
48.
|
Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего
|
-
|
17800
|
16900
|
-
|
900
|
483 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
900
|
-
|
-
|
900
|
483 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2013 год
|
4229,4
|
16900
|
16900
|
||||||||||||
|
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
|
||||||||||||||||
|
49.
|
Строительство здания Миасского городского суда - всего
|
-
|
183641
|
53210
|
67040
|
63391
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2015 год
|
4125
|
183641
|
53210
|
67040
|
63391
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
|
||||||||||||||||
|
50.
|
Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего
|
-
|
30804
|
30804
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
772,2
|
30804
|
30804
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
51.
|
Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего
|
-
|
39239
|
39239
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
815
|
39239
|
39239
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
52.
|
Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент
|
2014 год
|
483,2
|
7500
|
-
|
7500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
53.
|
Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан
|
2014 год
|
709,6
|
25000
|
-
|
25000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
|
||||||||||||||||
|
54.
|
Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего
|
-
|
36431,3
|
36431,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
863
|
36431,3
|
36431,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
|
||||||||||||||||
|
55.
|
Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего
|
-
|
126546,6 <9>
|
-
|
-
|
-
|
5978
|
2989 <4>
|
65616
|
59582 <14>
|
13062,4 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
5978
|
-
|
-
|
-
|
5978
|
2989 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
1918
|
120568,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
65616
|
59582 <14>
|
13062,4 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
56.
|
Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего
|
-
|
55532 <9>
|
-
|
-
|
-
|
2600
|
780 <4>
|
-
|
25000 <14>
|
34901,6 <13>
|
1593,7 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
2600
|
-
|
-
|
-
|
2600
|
7804
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
798,5
|
52932
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25000 <14>
|
34901,6 <13>
|
1593,7 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
|
||||||||||||||||
|
57.
|
Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего
|
-
|
3970 <9>
|
-
|
-
|
-
|
3970
|
3176 <4>
|
47830 <12>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
3970
|
-
|
-
|
-
|
3970
|
3176 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2017 год
|
1057,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47830 <12>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
|
||||||||||||||||
|
58.
|
Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего
|
69329 <9>
|
-
|
-
|
-
|
3273
|
1650 <4>
|
35000
|
67679 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
1650
|
-
|
-
|
-
|
3273
|
1650 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
1491,8
|
67679
|
35000
|
67679 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||
|
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
|
||||||||||||||||
|
59.
|
Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего
|
-
|
326144 <9>
|
-
|
-
|
-
|
16500
|
-
|
96292
|
171414,2 <11>
|
209979,5 <13>
|
40132,5 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
16500
|
-
|
-
|
-
|
16500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
3358,77
|
309644
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
96292
|
171414,2 <11>
|
209979,5 <13>
|
40132,5 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
60.
|
Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва
|
2014 год
|
816,9
|
10000
|
-
|
10000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
|
||||||||||||||||
|
61.
|
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего
|
-
|
95077,6 <9>
|
-
|
-
|
3000
|
981
|
-
|
-
|
50000 <14>
|
41619,0 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
3981
|
-
|
-
|
3000
|
981
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
1416
|
91096,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000 <14>
|
41619,0 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
62.
|
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего
|
-
|
80931,6 <9>
|
-
|
-
|
2000
|
1458
|
-
|
-
|
50000 <14>
|
27978,0 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
3458
|
-
|
-
|
2000
|
1458
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
1242
|
77473,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000 <14>
|
27978,0 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
63.
|
Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего
|
-
|
86750,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
2500
|
1480,5 <6>
|
660,6 <5>
|
50000 <14>
|
32770
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
-
|
3980,5
|
-
|
-
|
-
|
2500
|
1480,5 <6>
|
660,6 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
1240
|
82770
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000 <14>
|
32770
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
|
||||||||||||||||
|
64.
|
Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего
|
-
|
270870 <9>
|
-
|
-
|
9044
|
45500
|
216826
|
145776 <5>, <12>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
9044
|
-
|
-
|
9044
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2018 год
|
3923,18
|
261826
|
-
|
-
|
-
|
45000
|
216826
|
145776 <5>, <12>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
65.
|
Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего
|
316877,3 <9>
|
-
|
-
|
11366,3
|
21963,7
|
285511
|
198117 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
11366,3
|
-
|
-
|
11366,3
|
1963,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2018 год
|
5301,1
|
305511
|
-
|
-
|
-
|
20000
|
285511
|
198117 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
66.
|
Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего
|
78098 <9>
|
-
|
-
|
-
|
3744 <7>
|
-
|
75554 <12>
|
56603,7 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
3744 <7>
|
-
|
-
|
-
|
3744 <7>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2019 год
|
1280
|
75554
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
75554 <12>
|
56603,7 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
|
||||||||||||||||
|
67.
|
Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего
|
2000
|
1908,2 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1273,8
|
3733,7 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
1908,2 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1273,8
|
3733,7 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
68.
|
Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего
|
-
|
1687438
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000
|
850000
|
787438
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2022 год
|
-
|
50000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000
|
-
|
-
|
||
|
реконструкция
|
2024 год
|
15188
|
1637438
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
850000
|
787438
|
|
|
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
|
||||||||||||||||
|
69.
|
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего
|
-
|
123285,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
3925
|
1483,3
|
70000 <12>
|
50183
|
29247,3 <13>, <20>
|
78484,4 <21>
|
28085,8
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
3852,1
|
-
|
-
|
-
|
3925
|
1483,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2022 год
|
2040,1
|
119433,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70000 <12>
|
50183
|
29247,3 <13>, <20>
|
78484,4 <21>
|
28085,8
|
-
|
-
|
|
|
70.
|
Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск
|
2013 год
|
4586,3
|
75292,4
|
75292,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
|
||||||||||||||||
|
71.
|
Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего
|
-
|
107551,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1806,3
|
1806,2 <4>
|
52500 <12>
|
107142,3 <11>, <14>
|
6137,9 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
1806,3
|
-
|
-
|
-
|
1806,3
|
1806,2 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2020 год
|
3300
|
105745,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52500 <12>
|
107142,3 <11>, <14>
|
6137,9 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
|
||||||||||||||||
|
72.
|
Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего
|
62758 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1945
|
1268,1 <4>
|
22333
|
44111,1 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
1945
|
-
|
-
|
-
|
1945
|
1268,1 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2020 год
|
1482,7
|
60813
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22333
|
44111,1 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
|
||||||||||||||||
|
73.
|
Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего
|
1800
|
1739,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
3670
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
1739,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
3670
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
74.
|
Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего
|
-
|
33115,2 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1450
|
-
|
278,8
|
15000
|
26988,1 <13>
|
14,9 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
-
|
1632,2
|
-
|
-
|
-
|
1450
|
-
|
278,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
514
|
31483
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15000
|
26988,1 <13>
|
14,9 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
|
||||||||||||||||
|
75.
|
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего
|
-
|
208128 <9>
|
1783
|
2967
|
-
|
2967
|
37200 <6>
|
136903,1 <5>
|
105123,6 <11>
|
23435,5 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
4750
|
1783
|
2967
|
-
|
2967
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
2826,51
|
203378
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37200 <6>
|
136903,1 <5>
|
105123,6 <11>
|
23435,5 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
|
||||||||||||||||
|
76.
|
Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего
|
67313 <9>
|
-
|
-
|
-
|
2495
|
2495 <4>
|
1996 <5>
|
30000 <14>
|
63553,6 <13>
|
33225,7 <21>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
-
|
2495
|
-
|
-
|
-
|
2495
|
2495 <4>
|
1996 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
1782,3
|
64818
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30000 <14>
|
63553,6 <13>
|
33225,7 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
|
||||||||||||||||
|
77.
|
Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего
|
53343,9
|
31500
|
21843,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2014 год
|
1870
|
53343,9
|
31500
|
21843,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
78.
|
Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск8, - всего
|
36255 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1556
|
-
|
17292
|
34699 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
1556
|
-
|
-
|
-
|
1556
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
841,7
|
34699
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17292
|
34699 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
|
||||||||||||||||
|
79.
|
Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего
|
4810
|
13823,6 <9>
|
-
|
-
|
-
|
15365,9
|
1773,6 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
13823,6 <9>
|
-
|
-
|
-
|
15365,9
|
1773,6 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
|
||||||||||||||||
|
80.
|
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего
|
-
|
3576,6 <9>
|
-
|
-
|
-
|
3576,7
|
3576,6 <4>
|
100000
|
99727
|
30000 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
3576,6
|
-
|
-
|
-
|
3576,7
|
3576,6 <4>
|
- <12>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
4300
|
30000 <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100000 <12>
|
99727
|
30000 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
|
||||||||||||||||
|
81.
|
Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего
|
1800
|
3757,1 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1298
|
3234 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
3757,1 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1298
|
3234 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
82.
|
Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка
|
2016 год
|
110
|
300000
|
-
|
-
|
-
|
300000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
60,7
|
||||||||||||||||
|
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
|
||||||||||||||||
|
83.
|
Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда
|
2013 год
|
182,1
|
7000
|
7000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
|
||||||||||||||||
|
84.
|
Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда
|
2013 год
|
3310,5
|
235089
|
235089
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
|
||||||||||||||||
|
85.
|
Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск
|
2014 год
|
2657,2
|
294400
|
-
|
294400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
|
||||||||||||||||
|
86.
|
Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль
|
2015 год
|
461,6
|
4000
|
-
|
-
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
|
||||||||||||||||
|
87.
|
Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут
|
2014 год
|
4273
|
200002
|
-
|
200002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
|
||||||||||||||||
|
88.
|
Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего
|
-
|
104178 <9>
|
-
|
-
|
-
|
5600
|
5600 <4>, <6>
|
52480
|
83050,6 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
5600
|
-
|
-
|
-
|
5600
|
5600 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
2391,29
|
98578
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
52480
|
83050,6 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
|
||||||||||||||||
|
89.
|
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего
|
229568,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
10355,8
|
10355,7 <4>, <6>
|
-
|
100000 <14>
|
194746,3 <13>, <20>
|
116368,3 <21>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
10355,8
|
-
|
-
|
-
|
10355,8
|
10355,7 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
4709,65
|
219212,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100000 <14>
|
194746,3 <13>, <20>
|
116368,3 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
90.
|
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего
|
91461 <9>
|
-
|
-
|
912,2
|
1949,7
|
821,5 <4>, <6>
|
-
|
50000 <14>
|
89119 <13>, <20>
|
37673,6 <21>
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
1750,4
|
-
|
-
|
912,2
|
1949,7
|
821,5 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
1199,3
|
89810,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50000 <14>
|
89119 <13>, <20>
|
37673,6 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
|
||||||||||||||||
|
91.
|
Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего
|
44635,6 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1400,6
|
-
|
-
|
20000
|
37113,7 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
1400,6
|
-
|
-
|
-
|
1400,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
1030
|
43235
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20000
|
37113,7 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
92.
|
Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего
|
65640,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
1490
|
-
|
30726
|
58246,3 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
1490
|
-
|
-
|
-
|
1490
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
1312,65
|
64150,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
30726
|
58246,3 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
|
||||||||||||||||
|
93.
|
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего
|
-
|
372902 <9>
|
-
|
13210
|
3850
|
7000
|
198552
|
254412,1 <5>
|
10622 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
17060
|
-
|
13210
|
3850
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2019 год
|
9486,66
|
355842
|
-
|
-
|
-
|
7000
|
198552
|
254412,1 <5>
|
10622 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
94.
|
Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего
|
-
|
379475 <9>
|
-
|
-
|
6618
|
618 <4>
|
1400
|
200000
|
171457
|
237100,3 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
-
|
8018
|
-
|
-
|
6618
|
618 <4>
|
1400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
7282
|
371457
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
171457
|
237100,3 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
|
||||||||||||||||
|
95.
|
Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего
|
102367 <9>
|
-
|
-
|
-
|
5015
|
4990 <4>
|
59810 <12>
|
43214,7 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
4990
|
-
|
-
|
-
|
5015
|
4990 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
1756,5
|
97377
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59810 <12>
|
43214,7 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
|
||||||||||||||||
|
96.
|
Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области
|
2013 год
|
1431
|
116000
|
116000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
|
||||||||||||||||
|
97.
|
Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего
|
800
|
09
|
-
|
-
|
-
|
2612,7
|
2600 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
09
|
-
|
-
|
-
|
2612,7
|
2600 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
98.
|
Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего
|
-
|
4625,9 <9>
|
-
|
-
|
-
|
5208 <5>
|
1380 <4>
|
-
|
15000 <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
4625,2
|
-
|
-
|
-
|
5208 <5>
|
1380 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
-
|
0 <17>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15000 <14>
|
- <17>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
|
||||||||||||||||
|
99.
|
Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего
|
1830
|
380
|
-
|
-
|
-
|
380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
380
|
-
|
-
|
-
|
380
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
|
||||||||||||||||
|
100.
|
Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
|
5800
|
09
|
-
|
-
|
-
|
6950
|
6950 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
09
|
-
|
-
|
-
|
6950
|
6950 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
|
||||||||||||||||
|
101.
|
Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего
|
3900
|
50 <9>
|
-
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
50 <9>
|
-
|
-
|
-
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
|
||||||||||||||||
|
102.
|
Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего
|
-
|
1705842,3 <9>
|
385927,9
|
-
|
1500
|
12183
|
-
|
26568 <12>
|
817933,4 <11>, <14>
|
-
|
400000
|
450000
|
400000
|
50481
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
приобретение
|
2013 год
|
11200
|
385927,9
|
385927,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
19433,4
|
-
|
-
|
1500
|
12183
|
-
|
26568 <12>
|
17933,4 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2024 год
|
15200
|
1300481
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
800000 <14>
|
- <17>
|
400000
|
450000
|
400000
|
50481
|
|
|
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
|
||||||||||||||||
|
103.
|
Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего
|
-
|
73412,3
|
73412,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2013 год
|
1862
|
73412,3
|
73412,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
104
|
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего
|
-
|
12364,8 <9>
|
6064,2
|
6100
|
6100
|
5000
|
-
|
500012
|
4990 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
-
|
200,6
|
-
|
-
|
-
|
5000
|
-
|
500012
|
499011, 14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
5323
|
12164,2
|
6064,2
|
6100
|
6100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
|
||||||||||||||||
|
105.
|
Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры
|
2013 год
|
1575,5
|
30000
|
30000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
106.
|
Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово
|
2013 год
|
522
|
4000
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--
|
|
107.
|
Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск
|
2013 год
|
526
|
7200
|
7200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
108.
|
Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль
|
2013 год
|
627,7
|
14542,2
|
14542,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
|
||||||||||||||||
|
109.
|
Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего
|
-
|
464526,5 <9>
|
8220
|
-
|
157246,5
|
206730 <3>
|
295652,8 <4>, <6>
|
77910 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
15736,5
|
8220
|
-
|
7516,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2018 год
|
7201
|
448790
|
-
|
-
|
149730
|
206730 <3>
|
295652,8 <4>, <6>
|
77910 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
|
||||||||||||||||
|
110.
|
Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь
|
2013 год
|
3825,3
|
198126
|
198126
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
|
||||||||||||||||
|
111.
|
Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе
|
2013 год
|
6658
|
341386,5
|
341386,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
|
||||||||||||||||
|
112.
|
Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего
|
-
|
310000 <9>
|
310000
|
-
|
-
|
1500
|
3500 <6>
|
5000 <12>
|
5000 <14>
|
- <17>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
приобретение
|
2013 год
|
5842,4
|
310000
|
310000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
- <14>
|
-
|
-
|
-
|
1500
|
3500 <6>
|
5000 <12>
|
5000 <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
|
||||||||||||||||
|
113.
|
Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего
|
8000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17200 <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17200 <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
|
||||||||||||||||
|
114.
|
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего
|
8000
|
27980,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15500
|
25738,5 <13>, <20>
|
15419,8 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2021 год
|
-
|
27980,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15500
|
25738,5 <13>, <20>
|
15419,8 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
|
||||||||||||||||
|
115.
|
Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего
|
-
|
1484722
|
-
|
-
|
2000
|
8000
|
8000 <4>, <6>
|
10000
|
10000 <11>, <14>
|
946711
|
921066,4 <21>
|
537320
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
691
|
-
|
-
|
2000
|
8000
|
8000 <4>, <6>
|
10000
|
10000 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
8944
|
1484031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500000 <14>
|
946711
|
921066,4 <21>
|
537320
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
|
||||||||||||||||
|
116.
|
Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего
|
-
|
5901230,2 <9>
|
1246725,1
|
1481762,1
|
1550000
|
1522350,7 <3>
|
801640,1 <4>, <6>
|
461112 <12>
|
459659,5 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2019 год
|
32516,2
|
5901230,2
|
1246725,1
|
1481762,1
|
1550000
|
1522350,7 <3>
|
801640,1 <4>, <6>
|
461112 <12>
|
459659,5 <11>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
|
||||||||||||||||
|
117.
|
Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего
|
2518419,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17805,5 <14>, <18>
|
26951
|
21037721
|
700000
|
700000
|
873663
|
||
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2021 год
|
-
|
44756,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17805,5 <14>, <18>
|
26951
|
10377 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2024 год
|
16514,5
|
2473663
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
700000
|
700000
|
873663
|
|
|
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
|
||||||||||||||||
|
118.
|
Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего
|
-
|
1009597,2 <9>
|
-
|
22000
|
10780 <2>
|
-
|
-
|
-
|
263228,2
|
860607,5 <13>
|
601853,9 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
22000
|
-
|
22000
|
10780 <2>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
12716,8
|
987597,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
263228,2
|
860607,5 <13>
|
601853,9 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
|
||||||||||||||||
|
119.
|
Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего
|
686994,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
15000 <6>
|
198087,3 <5>
|
518008,2 <11>, <14>
|
343764,9 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
-
|
16900
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
15000 <6>
|
12900 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
6864
|
670287,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
185187,3
|
518008,2 <11>, <14>
|
343764,9 <13>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
|
||||||||||||||||
|
120.
|
Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего
|
-
|
1537801,4
|
793188,4
|
-
|
525090
|
468287,4 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2016 год
|
14412,8
|
1537801,4
|
793188,4
|
-
|
525090
|
468287,4 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
|
||||||||||||||||
|
121.
|
Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего
|
-
|
22700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9900 <14>
|
12800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
-
|
22700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9900 <14>
|
12800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
|
||||||||||||||||
|
122.
|
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего
|
-
|
442061 <9>
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
8141,6 <4>, <6>
|
200000
|
318128,4 <11>
|
226049,2 <13>, <20>
|
35069,3 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
10000
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
8141,6 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
3960,7
|
432061
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
318128,4 <11>
|
226049,2 <13>, <20>
|
35069,3 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
|
||||||||||||||||
|
123.
|
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего
|
-
|
2253880,6 <9>
|
-
|
24000
|
-
|
-
|
-
|
260622,1
|
845244,1 <11>
|
976457,2 <13>, <20>
|
798517,9 <21>
|
456187,6
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2014 год
|
-
|
24000
|
-
|
24000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
12489,59
|
2229880,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
260622,1
|
845244,1 <11>
|
976457,2 <13>, <20>
|
798517,9 <21>
|
456187,6
|
-
|
-
|
|
|
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
|
||||||||||||||||
|
124.
|
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего
|
-
|
869456 <9>
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
8000 <6>
|
250000
|
349850,4 <11>
|
361062,5 <13>
|
502076,1 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
10000
|
-
|
-
|
-
|
2000
|
8000 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
4573,8
|
859456
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250000
|
349850,4 <11>
|
361062,5 <13>
|
502076,1 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
|
||||||||||||||||
|
125.
|
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10700
|
14500 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10700
|
14500 <11>, <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
|
||||||||||||||||
|
126.
|
Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск
|
-
|
1781769,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13683,3 <14>, <17>
|
19561,8 <21>
|
18500 <21>
|
500000
|
600000
|
648524
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2021 год
|
-
|
33245,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13683,3 <14>, <17>
|
19561,8 <20>
|
18500 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2024 год
|
10400
|
1748524
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500000
|
600000
|
648524
|
|
|
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
|
||||||||||||||||
|
127.
|
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего
|
2080
|
4369
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3600 <14>
|
4369 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
-
|
4369
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3600 <14>
|
4369 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
--
|
|
|
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
|
||||||||||||||||
|
128.
|
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего
|
-
|
11900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4900
|
7000
|
7000 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2021 год
|
2600
|
11900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4900
|
7000
|
7000 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
|
||||||||||||||||
|
129.
|
Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего
|
-
|
1323771,3
|
550000
|
216317,3
|
380200
|
187496,1 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
строительство
|
2016 год
|
19316,7
|
1323771,3
|
550000
|
216317,3
|
380200
|
187496,1 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
|
||||||||||||||||
|
130.
|
Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома
|
2015 год
|
308,2
|
13260
|
-
|
-
|
13260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
|
||||||||||||||||
|
131.
|
Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего
|
3680
|
2145 <9>
|
-
|
-
|
2145
|
793
|
792,9 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
2145 <9>
|
-
|
-
|
2145
|
793
|
792,9 <4>, <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
|
||||||||||||||||
|
132.
|
Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край
|
2014 год
|
776,7
|
44400
|
-
|
44400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
133.
|
Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края
|
2015 год
|
790,2
|
75056
|
-
|
-
|
75056
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
|
||||||||||||||||
|
134.
|
Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего
|
-
|
159890 <9>
|
-
|
-
|
2198
|
68021,1 <3>
|
156057,5 <4>, <6>
|
86420,4 <5>, <12>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
2892
|
-
|
-
|
2198
|
1764,1 <3>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2018 год
|
1995,6
|
156998
|
-
|
-
|
-
|
66257
|
156057,5 <4>, <6>
|
86420,4 <5>, <12>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
|
||||||||||||||||
|
135.
|
Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего
|
-
|
32819
|
-
|
-
|
2307
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
2307
|
-
|
-
|
2307
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2016 год
|
484,06
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
136.
|
Строительство здания Кадуйского районного суда - всего
|
-
|
31994
|
-
|
-
|
2307
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2015 год
|
-
|
2307
|
-
|
-
|
2307
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2016 год
|
484,06
|
29687
|
-
|
-
|
-
|
30512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
137.
|
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего
|
-
|
333607,8 <9>
|
-
|
-
|
-
|
7251,3
|
7251,3 <4>
|
200000
|
304419,8 <11>, <14>
|
131233,3 <13>, <20>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
7251,3
|
-
|
-
|
-
|
7251,3
|
7251,3 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2020 год
|
5719,2
|
326356,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
304419,8 <11>, <14>
|
131233,3 <13>, <20>
|
-
|
-
|
--
|
-
|
|
|
138.
|
Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего
|
-
|
68090
|
68090
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
-
|
3440
|
3440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2013 год
|
1120
|
64650
|
64650
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
139.
|
Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего
|
-
|
67980
|
67980
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2013 год
|
-
|
4760
|
4760
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство
|
2013 год
|
1000
|
63220
|
63220
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
|
||||||||||||||||
|
140.
|
Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего
|
-
|
386247,5 <9>
|
-
|
184440
|
5884
|
2176,7
|
77209
|
108712 <12>
|
46851,7 <11>, <14>
|
-
|
54303
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
приобретение
|
2014 год
|
4943,7
|
184440
|
-
|
184440
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
8060,7
|
-
|
-
|
5884
|
2176,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2022 год
|
5793,36
|
193746,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77209
|
108712 <12>
|
46851,7 <11>, <14>
|
-
|
54303
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <15>
|
||||||||||||||||
|
141.
|
Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего
|
-
|
1404887,4 <9>
|
-
|
-
|
-
|
3167
|
37223 <6>
|
550796
|
819366,9 <11>, <14>
|
811297,7 <13>
|
18644 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
37500
|
-
|
-
|
-
|
3167
|
37223 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год
|
14453
|
1367387,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
550796
|
819366,9 <11>, <14>
|
811297,7 <13>
|
18644 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
|
||||||||||||||||
|
142.
|
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего
|
-
|
375645,1 <9>
|
-
|
-
|
-
|
9308
|
14764 <6>
|
196786 <12>
|
315797,6 <11>, <14>
|
144583,5 <13>, <20>
|
151186,5 <21>
|
117748,7
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
24072
|
-
|
-
|
-
|
9308
|
14764 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2022 год
|
2177
|
351573,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
196786 <12>
|
315797,6 <11>, <14>
|
144583,5 <13>, <20>
|
151186,5 <21>
|
117748,7
|
-
|
-
|
|
|
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
|
||||||||||||||||
|
143.
|
Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа
|
2017 год
|
14260,9
|
1562000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1562000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
|
||||||||||||||||
|
144.
|
Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего
|
-
|
11023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11023 <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2019 год
|
-
|
11023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11023 <14>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
|
||||||||||||||||
|
145.
|
Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего
|
-
|
1642727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95000
|
72574,5 <21>
|
450000
|
500000
|
597727
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2021 год
|
-
|
95000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95000
|
72574,5 <21>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция с элементами реставрации
|
2024 год
|
5757,7
|
1547727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- <17>
|
-
|
450000
|
500000
|
597727
|
|
|
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
|
||||||||||||||||
|
146.
|
Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего
|
-
|
2906656
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43556
|
964029
|
1048781
|
850290
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2021
|
-
|
43556
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
43556
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2024
|
20176
|
2863100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
964029
|
1048781
|
850290
|
|
|
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
|
||||||||||||||||
|
147.
|
Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, -
|
-
|
1781767
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40000
|
500000
|
600000
|
641767
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские
|
2021 год
|
-
|
40000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40000
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2024 год
|
14768
|
1741767
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500000
|
600000
|
641767
|
|
|
148.
|
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов <19>
|
-
|
14330432,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3891774,7
|
3451800,5
|
3327319
|
3659538
|
|
|
Итого
|
-
|
82702759,8 <10>
|
5581920
|
5732498,6 <1>
|
5783944 <2>
|
7060082 <3>
|
8686640,3 <4>
|
9942496,9 <5>
|
13693717,8 <11>
|
9559215,9 <13>, <17>
|
9364471,1
|
8306100
|
8306100
|
8306100
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
-
|
1597660,7 <10>
|
90326,8
|
404282,6 <1>
|
173554,3 <2>
|
271065,8 <3>
|
231460,8 <4>
|
122618,7 <5>
|
201559,8 <11>
|
191420,3
|
218427,3
|
55086,2
|
-
|
-
|
||
|
публичный технологический и ценовой аудит
|
-
|
122,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
122,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
строительство, реконструкция, приобретение
|
-
|
66774544,4 <10>
|
5491593,2
|
5328216 <1>
|
5610389,7 <2>
|
6789016,2 <3>
|
8455179,5 <4>
|
9819878,2 <5>
|
13492035,5 <11>
|
9367795,6
|
5254269,1
|
4799213,3
|
4978781
|
4646562
|
||
|
Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов
|
-
|
14330432,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3891774,7
|
3451800,5
|
3327319
|
3659538
|
||
--------------------------------
<1> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
<2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.
<3> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
<4> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
<5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
<6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
<7> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
<8> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
<9> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
<10> В соответствии с параметрами федерального бюджета.
<11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
<12> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
<13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:
26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";
28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";
3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";
187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";
13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";
13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";
161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";
75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";
6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";
77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";
6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";
10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";
209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";
249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда;
45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";
65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";
96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";
37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";
3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";
103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";
336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".
<14> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
<15> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
<16> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
<17> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
<18> Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.
<19> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.
<20> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.;
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873, 2 тыс.;
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085, 8 тыс.;
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.;
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.;
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.;
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.;
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.
<21> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";
20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";
921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";
14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;
18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";
18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;
0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";
528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.".
6. В приложении N 4 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
|
"Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
|
||||||||||||||||
|
9.
|
Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего
|
1812
|
154884,72
|
-
|
-
|
-
|
102070,12
|
4000
|
51997,7 <9>
|
-
|
49014,6 <12>
|
46320 <13>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
приобретение
|
2016 год
|
1661,5
|
102070,12
|
-
|
-
|
-
|
102070,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
проектные и изыскательские работы
|
2018 год
|
-
|
3800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4000
|
3800 <9>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
реконструкция
|
2021 год
|
1812
|
49014
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48197,7 <10>
|
-
|
49014,6 <12>
|
46320 <13>
|
-
|
-
|
-";
|
|
в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
|
"Итого
|
1492388,8
|
38070,5
|
13956,8 <2>
|
338513,1 <1>
|
512587,5 <3>
|
367534,4 <5>
|
374014,1 <9>
|
57648 <11>
|
88265,6 <12>
|
46320 <13>
|
-
|
-
|
-
|
|||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
58471,7
|
38070,5
|
13956,8 <2>
|
1159,3 <1>
|
-
|
4000
|
8144,4 <9>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||
|
строительство, реконструкция, приобретение
|
1433917,1
|
-
|
-
|
337353,8 <1>
|
512587,5 <3>
|
363534,4 <5>
|
365869,7 <8>
|
57648 <11>
|
88265,6 <12>
|
46320 <13>
|
-
|
-
|
-";
|
г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:
"<12> Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.
<13> Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.".
7. В приложении N 5 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
|
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
|
|||||||||||||||||||
|
4.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего
|
-
|
234019,1
|
-
|
-
|
6500
|
96688
|
82720,6
|
79006,5
|
41021,5
|
34505,1
|
8423,9 <4>
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2016 год
|
-
|
4700
|
-
|
-
|
6500 <3>
|
4700 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
строительство
|
4100
|
229319,1 <8>
|
-
|
-
|
-
|
91988
|
82720,6 <3>, <4>
|
79006,5 <3>, <4>
|
41021,5 <3>, <4>
|
34505,1 <3>, <4>
|
8423,9 <4>
|
-
|
-
|
-
|
|||||
|
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
|
|||||||||||||||||||
|
5.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего
|
-
|
198196,4
|
-
|
-
|
-
|
3150
|
3150
|
90429
|
155842,1
|
109869,5
|
61528,8 <4>
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
3150
|
-
|
-
|
-
|
3150 <3>
|
3150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
строительство
|
2021 год <9>
|
3700
|
195046,4 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
90429 <3>
|
155842,1 <3>, <4>
|
109869,5 <3>, <4>
|
61528,8 <4>
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
|
|||||||||||||||||||
|
6.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего
|
-
|
74020,7 <5>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5510,4
|
74020,8
|
55322,5 <4>
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2020 год
|
-
|
4556,5 <9>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5510,43
|
4556,6 <3>, <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
|
строительство
|
2569,2
|
69464,2 <8>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69464,2
|
55322,5 <4>
|
-
|
-
|
-";
|
|||||
в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:
|
"Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
|
||||||||||||||||
|
11.
|
Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего
|
-
|
207181,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6000
|
65900
|
100475,9
|
107249,2
|
30585,7 <4>
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
2017 год
|
-
|
5900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6000 <3>
|
5900 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
строительство
|
2021 год <9>
|
4414,5
|
201281,4 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60000 <3>
|
100475,9 <3>, <4>
|
107249,2 <4>
|
30585,7 <4>
|
-
|
-
|
-";
|
|
г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
|
"Итого:
|
1928859,9
|
294380
|
253726
|
232811,7
|
353697,2 <4>
|
274316,3
|
395215,7
|
380730,3
|
325644,6 <4>
|
155860,9
|
-
|
-
|
-
|
|||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||
|
проектные и изыскательские работы
|
33516,1
|
-
|
11255,9
|
7918
|
11062,9 <4>
|
9150
|
5900
|
5510,4
|
4556,6 <4>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||
|
строительство, реконструкция, приобретение
|
1895343,8
|
294380
|
242470,1
|
224893,7
|
342634,3 <3>
|
265166,3
|
389315,7
|
375219,9
|
321088 <4>
|
155860,9
|
-
|
-
|
-";
|
д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"<3> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;
на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;
за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
<4> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";
е) сноску 9 изложить в следующей редакции:
"<9> Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.".
8. В приложении N 6 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
|
"Всего по Программе
|
109081,61 <1>
|
10000
|
9454,8
|
9354,28 <1>
|
11725,25 <1>
|
12999,2 <1>
|
12342,68 <1>
|
15773,28 <1>
|
11701,66 <1>, <4>
|
9569,32 <1>, <5>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1
|
|
в том числе:
|
|||||||||||||
|
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)
|
89719,09 <1>
|
6544,68
|
6610,93
|
6955,23 <1>
|
8563,78 <1>
|
9916,58 <1>
|
11006,92 <1>
|
14414 <1>
|
9973,13 <1>, <4>
|
9566,65 <15>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1
|
|
прочие нужды
|
19362,52 <1>
|
3455,32
|
2843,87
|
2399,05
|
3161,48
|
3082,58
|
1335,76
|
1359,281
|
1728,53
|
2,67
|
-
|
-
|
-";
|
в) в разделе II:
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
|
"Всего
|
91450,42 <1>
|
6971,99
|
6393,92
|
7097,51 <1>
|
8558,69 <1>
|
10074,93 <1>
|
11308,39 <1>
|
14766,8 <1>
|
10545,04 <1>, <4>
|
9566,65 <1>, <5>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1
|
|
Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)
|
86078,08 <1>
|
5914,37
|
6000,18
|
6355,26 <1>
|
7926,37 <1>
|
9328,49 <1>
|
10711,73 <1>
|
14132,1 <1>
|
9973,13 <1>, <4>
|
9566,65 <1>, <5>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1";
|
субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
|
"здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
|
79461,47 <1>
|
2340,62
|
5732,5 <1>
|
5783,94 <2>
|
7060,08 <1>
|
8686,64
|
9942,5 <1>
|
13693,72 <1>, <3>
|
9559,22 <1>, <4>
|
9364,47 <1>, <5>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1";
|
субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
|
"здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации
|
1492,39 <1>
|
38,07
|
13,96
|
338,51 <1>
|
512,59 <1>
|
367,53 <1>
|
374,01 <1>
|
57,65
|
88,27
|
46,32 <1>
|
-
|
-
|
-";
|
субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:
|
"здания Федеральной службы судебных приставов
|
1928,86
|
294,38
|
253,73
|
232,81
|
353,7 <1>
|
274,32
|
395,22 <1>
|
380,73
|
325,64 <1>
|
155,86 <1>
|
-
|
-
|
-";
|
позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:
|
"обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды)
|
3076,46 <1>
|
362,63
|
364,03
|
523,68 <1>
|
523,77 <1>
|
523,58
|
259,6
|
262,95 <1>, <3>
|
259,6
|
2,67 <1>
|
-
|
-
|
-";
|
субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
|
"Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
|
2817,59 <1>
|
104,03
|
363,81
|
523,68
|
523,77
|
523,58 <1>
|
259,6
|
262,95 <1>, <3>
|
259,6
|
2,67 <1>
|
-
|
-
|
-";
|
г) сноску 1 изложить в следующей редакции:
"<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
"<5> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
|
2013 - 2024 годы - всего
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
|
Всего по Программе
|
109081,61 <1>
|
10000
|
9454,79 <1>
|
9354,28 <1>
|
11725,25 <1>
|
12999,19 <1>
|
12342,68 <1>
|
15773,28 <1>
|
11701,66 <1>, <3>
|
9569,32 <1>, <4>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1
|
|
из них:
|
|||||||||||||
|
Конституционный Суд Российской Федерации
|
37,07
|
37,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Верховный Суд Российской Федерации
|
757,76
|
34,85
|
64,4
|
67,86
|
111,07
|
116,35
|
116,35
|
100,46
|
146,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
|
4324,4
|
4324,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
|
96064,04 <1>
|
4267,01
|
8779,96
|
8208,37 <1>
|
10323,14 <1>
|
11753,2
|
10922 <1>
|
14662,17 <1>, <2>
|
10491,92 <1>, <3>
|
9367,14 <1>, <4>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1
|
|
Минэкономразвития России
|
1,38
|
1,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Минюст России
|
4650,47
|
870,76
|
195,07
|
693,73 <1>
|
751,5 <1>
|
710,53 <1>
|
773,07 <1>
|
491,43 <1>
|
462,58 <1>
|
46,32 <1>
|
-
|
-
|
-
|
|
ФССП России
|
3292,43
|
464,53
|
415,37
|
384,32
|
539,55 <1>
|
419,11 <1>
|
531,26 <1>
|
519,22 <1>
|
600,74 <1>
|
155,86 <1>
|
-
|
-
|
-
|
|
Государственные капитальные вложения - всего
|
89719,09 <1>
|
6544,68
|
6610,93 <1>
|
6955,23 <1>
|
8563,78 <1>
|
9916,58 <1>
|
11006,92 <1>
|
14414 <1>
|
9973,13
|
9566,65 <1>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1
|
|
из них:
|
|||||||||||||
|
Верховный Суд Российской Федерации
|
84,31
|
13,01
|
11,84
|
12,27
|
15,41
|
15,89
|
15,89
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
|
3520,6
|
3520,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
|
82702,7
|
2678,62
|
6331,4
|
6371,64 <1>
|
7682,08 <1>
|
9258,84 <1>
|
10221,81
|
13975,62 <1>, <2>
|
9559,22 <1>, <3>
|
9364,47 <1>, <4>
|
8306,1
|
8306,1
|
8306,1
|
|
Минюст России
|
1492,39
|
38,07
|
13,96
|
338,51 <1>
|
512,59 <1>
|
367,53 <1>
|
374,01 <1>
|
57,65 <1>
|
88,27
|
46,32 <1>
|
-
|
-
|
-
|
|
ФССП России
|
1928,86
|
294,38
|
253,73
|
232,81
|
353,7 <1>
|
274,32 <1>
|
395,22 <1>
|
380,73 <1>
|
325,64 <1>
|
155,86 <1>
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие нужды - всего
|
19362,52 <1>
|
3455,32
|
2843,87
|
2399,05
|
3161,48 <1>
|
3082,61
|
1335,76
|
1359,28 <1>
|
1728,53
|
2,67 <1>
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||||||
|
Конституционный Суд Российской Федерации
|
37,07
|
37,07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Верховный Суд Российской Федерации
|
1259,13
|
21,84
|
52,56
|
55,59
|
95,66
|
100,46
|
100,46
|
100,46
|
146,42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
|
803,8
|
803,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
|
13325,17
|
1588,39
|
2448,56
|
1836,73
|
2641,06 <1>
|
2494,36
|
700,2
|
686,55 <1>, <2>
|
932,7
|
2,67 <1>
|
-
|
-
|
-
|
|
Минэкономразвития России
|
1,38
|
1,38
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Минюст России
|
4202,01
|
832,69
|
181,11
|
355,22
|
238,91
|
343
|
399,06
|
433,78
|
374,31
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ФССП России
|
1363,57
|
170,15
|
161,64
|
151,51
|
185,85
|
144,79
|
136,04
|
138,49
|
275,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--------------------------------
<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
<2> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
<3> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.
<4> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области