См. Документы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2016 г. N 996/пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
В соответствии с частью 2.4 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; 2010, N 25, ст. 3070; 2016, N 27, ст. 4237) и Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 12, ст. 1296; N 40, ст. 5426; N 50, ст. 7100; 2015, N 2, ст. 491; N 4, ст. 660; N 22, ст. 3234; N 23, ст. 3311; ст. 3334; N 24, ст. 3479; N 46, ст. 6393; N 47, ст. 6586; ст. 6601; 2016, N 2, ст. 376; N 6, ст. 850; N 28, ст. 4741; N 41, ст. 5837; N 47, ст. 6673; N 48, ст. 6766), приказываю:
1. Утвердить форму проектной декларации согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Н.Е. Стасишина.
Министр
М.А.МЕНЬ
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 20 декабря 2016 г. N 996/пр
Форма
Проектная декларация
|
Информация о застройщике
|
||||||||||
|
Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении
|
||||||||||
|
1.1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика
|
1.1.1
|
Организационно-правовая форма
|
||||||||
|
1.1.2
|
Полное наименование без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
1.1.3
|
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах
|
1.2.1
|
Индекс
|
||||||||
|
1.2.2
|
Субъект Российской Федерации
|
|||||||||
|
1.2.3
|
Район субъекта Российской Федерации
|
|||||||||
|
1.2.4
|
Вид населенного пункта <1>
|
|||||||||
|
1.2.5
|
Наименование населенного пункта
|
|||||||||
|
1.2.6
|
Элемент улично-дорожной сети <2>
|
|||||||||
|
1.2.7
|
Наименование элемента улично-дорожной сети
|
|||||||||
|
1.2.8
|
Тип здания (сооружения) <2>
|
|||||||||
|
1.2.9
|
Тип помещений <2>
|
|||||||||
|
1.3. О режиме работы застройщика
|
1.3.1
|
Рабочие дни недели
|
||||||||
|
1.3.2
|
Рабочее время
|
|||||||||
|
1.4. О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <3>
|
1.4.1
|
Номер телефона
|
||||||||
|
1.4.2
|
Адрес электронной почты
|
|||||||||
|
1.4.3
|
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
|||||||||
|
1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика <4>
|
1.5.1
|
Фамилия
|
||||||||
|
1.5.2
|
Имя
|
|||||||||
|
1.5.3
|
Отчество (при наличии)
|
|||||||||
|
1.5.4
|
Наименование должности
|
|||||||||
|
1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении <5>
|
1.6.1
|
Коммерческое обозначение застройщика
|
||||||||
|
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика
|
||||||||||
|
2.1. О государственной регистрации застройщика
|
2.1.1
|
Индивидуальный номер налогоплательщика
|
||||||||
|
2.1.2
|
Основной государственный регистрационный номер
|
|||||||||
|
2.1.3
|
Год регистрации
|
|||||||||
|
Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика
|
||||||||||
|
3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом Российской Федерации <6>
|
3.1.1
|
Организационно-правовая форма
|
||||||||
|
3.1.2
|
Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
3.1.3
|
Индивидуальный номер налогоплательщика
|
|||||||||
|
3.1.4
|
% голосов в органе управления
|
|||||||||
|
3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации <7>
|
3.2.1
|
Фирменное наименование организации
|
||||||||
|
3.2.2
|
Страна регистрации юридического лица
|
|||||||||
|
3.2.3
|
Дата регистрации
|
|||||||||
|
3.2.4
|
Регистрационный номер
|
|||||||||
|
3.2.5
|
Наименование регистрирующего органа
|
|||||||||
|
3.2.6
|
Адрес (место нахождения) в стране регистрации
|
|||||||||
|
3.2.7
|
% голосов в органе управления
|
|||||||||
|
3.3. Об учредителе - физическом лице <8>
|
3.3.1
|
Фамилия
|
||||||||
|
3.3.2
|
Имя
|
|||||||||
|
3.3.3
|
Отчество (при наличии)
|
|||||||||
|
3.3.4
|
Гражданство
|
|||||||||
|
3.3.5
|
Страна места жительства
|
|||||||||
|
3.3.6
|
% голосов в органе управления
|
|||||||||
|
3.4. О физических лицах, которые косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал застройщика (далее - бенефициарный владелец)
|
3.4.1
|
Фамилия
|
||||||||
|
3.4.2
|
Имя
|
|||||||||
|
3.4.3
|
Отчество (при наличии)
|
|||||||||
|
3.4.4
|
Гражданство
|
|||||||||
|
3.4.5
|
Доля учредителя (участника), акций, контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика
|
|||||||||
|
3.4.6
|
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)
|
|||||||||
|
3.4.7
|
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
|
|||||||||
|
3.4.8
|
Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является бенефициарным владельцем
|
|||||||||
|
Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию
|
||||||||||
|
4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации <9>
|
4.1.1
|
Вид объекта капитального строительства <10>
|
||||||||
|
4.1.2
|
Субъект Российской Федерации
|
|||||||||
|
4.1.3
|
Район субъекта Российской Федерации
|
|||||||||
|
4.1.4
|
Вид населенного пункта <1>
|
|||||||||
|
4.1.5
|
Наименование населенного пункта
|
|||||||||
|
4.1.6
|
Элемент улично-дорожной сети <2>
|
|||||||||
|
4.1.7
|
Наименование элемента улично-дорожной сети
|
|||||||||
|
4.1.8
|
Тип здания (сооружения) <2>
|
|||||||||
|
4.1.9
|
Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение
|
|||||||||
|
4.1.10
|
Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию
|
|||||||||
|
4.1.11
|
Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11>
|
|||||||||
|
4.1.12
|
Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
|
|||||||||
|
4.1.13
|
Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
|
|||||||||
|
Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства
|
||||||||||
|
5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства <12>
|
5.1.1
|
Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы
|
||||||||
|
5.1.2
|
Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик
|
|||||||||
|
5.1.3
|
Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
|
|||||||||
|
5.1.4
|
Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
|
|||||||||
|
5.1.5
|
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик
|
|||||||||
|
5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях <13>
|
5.2.1
|
Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы
|
||||||||
|
5.2.2
|
Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации
|
|||||||||
|
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
|
||||||||||
|
6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату <14>
|
6.1.1
|
Последняя отчетная дата
|
||||||||
|
6.1.2
|
Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|||||||||
|
6.1.3
|
Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|||||||||
|
6.1.4
|
Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|||||||||
|
Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <15>
|
||||||||||
|
7.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
|
7.1.1
|
Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям <16>
|
||||||||
|
7.1.2
|
Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика <17>
|
|||||||||
|
7.1.3
|
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застройщика <18>
|
|||||||||
|
7.1.4
|
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - застройщика <19>
|
|||||||||
|
7.1.5
|
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19>
|
|||||||||
|
7.1.6
|
В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19>
|
|||||||||
|
7.1.7
|
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) <19>
|
|||||||||
|
7.1.8
|
Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - застройщика <19>
|
|||||||||
|
7.1.9
|
Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке <19>
|
|||||||||
|
7.1.10
|
Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <20>
|
|||||||||
|
7.1.11
|
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика <19>
|
|||||||||
|
7.1.12
|
Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика <21>
|
|||||||||
|
7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <22>
|
7.2.1
|
Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель), установленным требованиям <17>
|
||||||||
|
7.2.2
|
Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя <18>
|
|||||||||
|
7.2.3
|
Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - поручителя <19>
|
|||||||||
|
7.2.4
|
Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - поручителя <19>
|
|||||||||
|
7.2.5
|
В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19>
|
|||||||||
|
7.2.6
|
В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений <19>
|
|||||||||
|
7.2.7
|
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) <19>
|
|||||||||
|
7.2.8
|
Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - поручителя <19>
|
|||||||||
|
7.2.9
|
Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в установленном порядке <20>
|
|||||||||
|
7.2.10
|
Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <21>
|
|||||||||
|
7.2.11
|
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя <19>
|
|||||||||
|
7.2.12
|
Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя <22>
|
|||||||||
|
Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике
|
||||||||||
|
8.1. Иная информация о застройщике <23>
|
8.1.1
|
|||||||||
|
Информация о проекте строительства <24>
|
||||||||||
|
Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
|
||||||||||
|
9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация
|
9.1.1
|
Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация
|
||||||||
|
9.1.2
|
Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство <25>
|
|||||||||
|
9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках <26>
|
9.2.1
|
Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства <27>
|
||||||||
|
9.2.2
|
Субъект Российской Федерации
|
|||||||||
|
9.2.3
|
Район субъекта Российской Федерации
|
|||||||||
|
9.2.4
|
Вид населенного пункта <1>
|
|||||||||
|
9.2.5
|
Наименование населенного пункта
|
|||||||||
|
9.2.6
|
Округ в населенном пункте
|
|||||||||
|
9.2.7
|
Район в населенном пункте
|
|||||||||
|
9.2.8
|
Вид обозначения улицы <2>
|
|||||||||
|
9.2.9
|
Наименование улицы
|
|||||||||
|
9.2.10
|
Дом
|
|||||||||
|
9.2.11
|
Литера
|
|||||||||
|
9.2.12
|
Корпус
|
|||||||||
|
9.2.13
|
Строение
|
|||||||||
|
9.2.14
|
Владение
|
|||||||||
|
9.2.15
|
Блок-секция
|
|||||||||
|
9.2.16
|
Уточнение адреса
|
|||||||||
|
9.2.17
|
Назначение объекта <28>
|
|||||||||
|
9.2.18
|
Минимальное количество этажей в объекте <29>
|
|||||||||
|
9.2.19
|
Максимальное количество этажей в объекте
|
|||||||||
|
9.2.20
|
Общая площадь объекта <30>
|
|||||||||
|
9.2.21
|
Материал наружных стен и каркаса объекта <31>
|
|||||||||
|
9.2.22
|
Материал перекрытий <32>
|
|||||||||
|
9.2.23
|
Класс энергоэффективности <33>
|
|||||||||
|
9.2.24
|
Сейсмостойкость <34>
|
|||||||||
|
9.3. О сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
|
9.3.1
|
Сумма общей площади всех жилых помещений
|
||||||||
|
9.3.2
|
Сумма общей площади всех нежилых помещений
|
|||||||||
|
9.3.3
|
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений
|
|||||||||
|
Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом
|
||||||||||
|
10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности <35>
|
10.1.1
|
Вид договора <36>
|
||||||||
|
10.1.2
|
Номер договора
|
|||||||||
|
10.1.3
|
Дата заключения договора
|
|||||||||
|
10.1.4
|
Даты внесения изменений в договор
|
|||||||||
|
10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания <37>
|
10.2.1
|
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания
|
||||||||
|
10.2.2
|
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
10.2.3
|
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания
|
|||||||||
|
10.2.4
|
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания
|
|||||||||
|
10.2.5
|
Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)
|
|||||||||
|
10.2.6
|
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания
|
|||||||||
|
10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование <38>
|
10.3.1
|
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование
|
||||||||
|
10.3.2
|
Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
10.3.3
|
Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование
|
|||||||||
|
10.3.4
|
Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование
|
|||||||||
|
10.3.5
|
Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование (при наличии)
|
|||||||||
|
10.3.6
|
Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование
|
|||||||||
|
10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий <39>
|
10.4.1
|
Вид заключения экспертизы <40>
|
||||||||
|
10.4.2
|
Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
|
|||||||||
|
10.4.3
|
Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
|
|||||||||
|
10.4.4
|
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
|
|||||||||
|
10.4.5
|
Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
10.4.6
|
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
|
|||||||||
|
10.5. О результатах государственной экологической экспертизы <41>
|
10.5.1
|
Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы
|
||||||||
|
10.5.2
|
Номер заключения государственной экологической экспертизы
|
|||||||||
|
10.5.3
|
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы
|
|||||||||
|
10.5.4
|
Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
10.5.5
|
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы
|
|||||||||
|
10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении <42>
|
10.6.1
|
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов
|
||||||||
|
Раздел 11. О разрешении на строительство
|
||||||||||
|
11.1. О разрешении на строительство
|
11.1.1
|
Номер разрешения на строительство
|
||||||||
|
11.1.2
|
Дата выдачи разрешения на строительство
|
|||||||||
|
11.1.3
|
Срок действия разрешения на строительство
|
|||||||||
|
11.1.4
|
Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство <43>
|
|||||||||
|
11.1.5
|
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство
|
|||||||||
|
Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка
|
||||||||||
|
12.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок <44>
|
12.1.1
|
Вид права застройщика на земельный участок <45>
|
||||||||
|
12.1.2
|
Вид договора <46>
|
|||||||||
|
12.1.3
|
Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок
|
|||||||||
|
12.1.4
|
Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок
|
|||||||||
|
12.1.5
|
Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок <47>
|
|||||||||
|
12.1.6
|
Дата окончания действия права застройщика на земельный участок <48>
|
|||||||||
|
12.1.7
|
Дата государственной регистрации изменений в договор <49>
|
|||||||||
|
12.1.8
|
Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность
|
|||||||||
|
12.1.9
|
Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность
|
|||||||||
|
12.1.10
|
Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность
|
|||||||||
|
12.1.11
|
Дата государственной регистрации права собственности
|
|||||||||
|
12.2. О собственнике земельного участка <50>
|
12.2.1
|
Собственник земельного участка <51>
|
||||||||
|
12.2.2
|
Организационно-правовая форма собственника земельного участка
|
|||||||||
|
12.2.3
|
Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
12.2.4
|
Фамилия собственника земельного участка
|
|||||||||
|
12.2.5
|
Имя собственника земельного участка
|
|||||||||
|
12.2.6
|
Отчество собственника земельного участка (при наличии)
|
|||||||||
|
12.2.7
|
Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка
|
|||||||||
|
12.2.8
|
Форма собственности на земельный участок <52>
|
|||||||||
|
12.2.9
|
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком
|
|||||||||
|
12.3. О кадастровом номере и площади земельного участка <53>
|
12.3.1
|
Кадастровый номер земельного участка
|
||||||||
|
12.3.2
|
Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения)
|
|||||||||
|
Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории
|
||||||||||
|
13.1. Об элементах благоустройства территории
|
13.1.1
|
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров
|
||||||||
|
13.1.2
|
Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино-мест)
|
|||||||||
|
13.1.3
|
Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов)
|
|||||||||
|
13.1.4
|
Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта строительства)
|
|||||||||
|
13.1.5
|
Описание планируемых мероприятий по озеленению
|
|||||||||
|
13.1.6
|
Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц
|
|||||||||
|
13.1.7
|
Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия)
|
|||||||||
|
13.1.8
|
Описание иных планируемых элементов благоустройства
|
|||||||||
|
Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи
|
||||||||||
|
14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения <54>
|
14.1.1
|
Вид сети инженерно-технического обеспечения <55>
|
||||||||
|
14.1.2
|
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
|
|||||||||
|
14.1.3
|
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
14.1.4
|
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
|
|||||||||
|
14.1.5
|
Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
|
|||||||||
|
14.1.6
|
Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
|
|||||||||
|
14.1.7
|
Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения
|
|||||||||
|
14.1.8
|
Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения
|
|||||||||
|
14.2. О планируемом подключении к сетям связи <56>
|
14.2.1
|
Вид сети связи <57>
|
||||||||
|
14.2.2
|
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи
|
|||||||||
|
14.2.3
|
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
14.2.4
|
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи
|
|||||||||
|
Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения <58>
|
||||||||||
|
15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений
|
15.1.1
|
Количество жилых помещений
|
||||||||
|
15.1.2
|
Количество нежилых помещений
|
|||||||||
|
15.1.2.1
|
в том числе машино-мест
|
|||||||||
|
15.1.2.2
|
в том числе иных нежилых помещений
|
|||||||||
|
15.2. Об основных характеристиках жилых помещений
|
||||||||||
|
Условный номер <59>
|
Назначение
|
Этаж расположения
|
Номер подъезда
|
Общая площадь, м2
|
Количество комнат
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||||
|
15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений
|
||||||||||
|
Условный номер <59>
|
Назначение
|
Этаж расположения
|
Номер подъезда
|
Площадь, м2
|
Площадь частей нежилого помещения
|
|||||
|
Наименование помещения
|
Площадь, м2
|
|||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||||
|
Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме) <60>
|
||||||||||
|
16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади
|
||||||||||
|
N п\п
|
Вид помещения
|
Описание места расположения помещения
|
Назначение помещения
|
Площадь, м2
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||||||
|
16.2. Перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме
|
||||||||||
|
N п\п
|
Описание места расположения
|
Вид оборудования
|
Назначение
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
5
|
|||||||
|
Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
|
||||||||||
|
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>
|
17.1.1
|
Этап реализации проекта строительства
|
||||||||
|
17.1.2
|
Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
|
|||||||||
|
Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
|
||||||||||
|
18.1. О планируемой стоимости строительства
|
18.1.1
|
Планируемая стоимость строительства (руб.)
|
||||||||
|
Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу (в случае размещения таких средств на счетах эскроу), об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд
|
||||||||||
|
19.1. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве <62>
|
19.1.1
|
Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве <63>
|
||||||||
|
19.1.2
|
Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона <64>
|
|||||||||
|
19.2. О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу <65>
|
19.2.1
|
Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу
|
||||||||
|
19.2.2
|
Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
19.2.3
|
Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу
|
|||||||||
|
19.3. Об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд
|
19.3.1
|
Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
|
||||||||
|
19.4. Об уполномоченном банке, в котором у застройщика открыт расчетный счет
|
19.4.1
|
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное наименование уполномоченного банка), в котором у застройщика открыт расчетный счет
|
||||||||
|
19.4.2
|
Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО)
|
|||||||||
|
19.5. Форма привлечения денежных средств
|
19.5.1
|
Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства (расчетный счет/счет эскроу)
|
||||||||
|
Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства
|
||||||||||
|
20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
|
20.1.1
|
Вид соглашения или сделки <66>
|
||||||||
|
20.1.2
|
Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства
|
|||||||||
|
20.1.3
|
Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно-правовой формы
|
|||||||||
|
20.1.4
|
Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства
|
|||||||||
|
20.1.5
|
Сумма привлеченных средств (рублей)
|
|||||||||
|
20.1.6
|
Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств
|
|||||||||
|
20.1.7
|
Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств <67>
|
|||||||||
|
Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика <68>
|
||||||||||
|
21.1. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика
|
21.1.1
|
Размер полностью оплаченного уставного капитала застройщика
|
||||||||
|
Разделы 22 - 23. Утратили силу
|
||||||||||
|
Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
|
||||||||||
|
24.1. О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры.
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" договоре о развитии застроенной территории, договоре о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоре о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договоре о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, иных заключенных застройщиком с органом государственной власти или органом местного самоуправления договоре или соглашении, предусматривающих передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность <77>.
О целях затрат застройщика из числа целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" о планируемых размерах таких затрат, в том числе с указанием целей и планируемых размеров таких затрат, подлежащих возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых всеми участниками долевого строительства по договору <78>
|
24.1.1
|
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность <69>
|
||||||||
|
24.1.2
|
Вид объекта социальной инфраструктуры <79>
|
|||||||||
|
24.1.3
|
Назначение объекта социальной инфраструктуры
|
|||||||||
|
24.1.4
|
Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность
|
|||||||||
|
24.1.5
|
Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность
|
|||||||||
|
24.1.6
|
Номер договора, предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность
|
|||||||||
|
24.1.7
|
Наименование органа, с которым заключен договор, предусматривающий безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность
|
|||||||||
|
24.1.8
|
N п/п
|
Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве
|
Планируемые затраты застройщика
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
||||||||
|
Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте
|
||||||||||
|
25.1. Иная информация о проекте
|
25.1.1
|
Иная информация о проекте
|
||||||||
|
Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
|
|||
|
Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
|
|||
|
N п/п
|
дата
|
Наименование раздела проектной документации
|
Описание изменений
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
--------------------------------
<1> Возможные значения: город; поселок городского типа; поселок; рабочий поселок; село; сельское поселение; городское поселение; деревня; станица; хутор; аул.
<2> Заполняется в соответствии с приказом Минфина России от 5 ноября 2015 г. N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов" (зарегистрировано в Минюсте России 10 декабря 2015 г. N 40069) с указанием присвоенных адресов объектов адресации.
<3> В графах 1.5.1 и 1.5.2 указываются телефон и адрес электронной почты застройщика, по которым участник долевого строительства может получить информацию об исполнении договора участия в долевом строительстве, в том числе о порядке ознакомления с документами, указанными в части 2 статьи 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
<4> Если полномочия по управлению юридическим лицом находятся у управляющей компании, то в подразделе 1.6 заполняется информация в отношении руководителя единоличного исполнительного органа управляющей компании.
<5> Подраздел 1.7 заполняется в случае, если застройщик планирует использовать коммерческое обозначение в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
<6> Графы подраздела 3.1 заполняются в отношении каждого учредителя - юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, которое обладает пятью и более процентами голосов в органе управления застройщика.
<7> Графы подраздела 3.2 заполняются в отношении каждого учредителя - юридического лица, являющегося нерезидентом Российской Федерации, которое обладает пятью и более процентами голосов в органе управления застройщика.
<8> Графы подраздела 3.3 заполняются в отношении каждого учредителя - физического лица, которое обладает пятью и более процентами голосов в органе управления застройщика.
<9> Графы подраздела 4.1 заполняются в отношении каждого объекта капитального строительства, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации.
<10> В графе 4.1.1 указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
<11> Графы 4.1.11 - 4.1.13 заполняются при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
<12> Графы подраздела 5.1 заполняются в случае, если застройщик состоит в членстве в саморегулируемой организации. Заполняются в отношении каждой саморегулируемой организации, членом которой является застройщик.
<13> Графы подраздела 5.2 заполняются в случае, если застройщик состоит в членстве в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях). Заполняются в отношении каждой некоммерческой организации, членом которой является застройщик.
<14> По состоянию на дату, на которую застройщиком составлена последняя отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предоставленный в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Если застройщик ранее не предоставлял отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, то последней отчетной датой является дата, по состоянию на которую застройщиком составлена последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. В графах 6.1.2 - 6.1.4 значения указываются в тысячах рублей с двумя десятичными знаками.
<15> Графы раздела 7 заполняются в случае привлечения застройщиком денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома. Графа 7.1.1 и графы подраздела 7.2 заполняются в проектных декларациях, направляемых застройщиком в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", если государственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома осуществлена 1 июля 2017 года и позже.
<16> Возможные значения: соответствует; не соответствует.
<17> Возможные значения: проводятся; не проводятся.
<18> Возможные значения: отсутствует; имеется.
<19> Возможные значения: подано; не подано. Графа 7.1.9 (графа 7.2.9) заполняется, если в графе 7.1.8 (графа 7.2.8) выбрано значение: "имеется".
<20> Возможные значения: принято; не принято. Графа 7.1.10 (графа 7.2.10) заполняется, если в графе 7.1.9 (графе 7.2.9) выбрано значение: "подано".
<21> Возможные значения: применялись; не применялись.
<22> Графы подраздела 7.2 подлежат заполнению, если в графе 7.1.1 выбрано значение "не соответствует". Графы подраздела 7.2 заполняются в отношении каждого поручителя, сопоручителя застройщика.
<23> В разделе 8 заполняется по желанию застройщика информация: о наградах, дипломах, рейтингах, присвоенных застройщику, иная информация, не противоречащая законодательству Российской Федерации.
<24> Информация о проекте строительства заполняется в отношении одного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, либо в отношении нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство. Если проектная декларация заполняется в отношении нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, то первым заполняется раздел 9, затем заполняются разделы (подразделы), имеющие общие сведения в отношении всех указанных объектов недвижимости, затем заполняются иные разделы (подразделы) отдельно для каждого объекта недвижимости в последовательности перечисления этих объектов в подразделе 9.2.
<25> Графа 9.1.2 заполняется, если в графе 9.1.1 указано значение больше единицы.
<26> Графы подраздела 9.2 заполняются в отношении каждого объекта недвижимости по количеству, указанному в графе 9.1.1. Если многоквартирный дом состоит из блок-секций, имеющих различный срок ввода их в эксплуатацию, то графы подраздела 9.2 заполняются отдельно для каждой такой блок-секции (группы блок-секций).
<27> Возможные значения: многоквартирный дом; жилой дом блокированной застройки, состоящий из трех и более блоков; нежилое здание.
<28> Возможные значения: жилое; нежилое.
<29> Указывается количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный.
<30> В графе 9.2.20 площадь указывается в соответствии с разрешением на строительство, если такое разрешение выдано по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г., регистрационный N 36782). Если разрешение на строительство выдано по иной форме, то площадь указывается в соответствии с проектной документацией.
<31> Возможные значения: деревянные, каркасно-щитовые; деревянные, брусчатые (бревенчатые); бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие); бескаркасные со стенами из крупных каменных блоков и панелей; со сборным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие); со сборным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и панелей; с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие); со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и другие); со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и панелей. Также подлежат указанию иные материалы, не предусмотренные возможными значениями.
<32> Возможные значения: деревянные; деревянные по металлическим блокам; сборные железобетонные по металлическим балкам; монолитные железобетонные по металлическим балкам; сборно-монолитные железобетонные по металлическим балкам; сборные железобетонные; монолитные железобетонные; сборно-монолитные железобетонные. Также подлежат указанию иные материалы, не предусмотренные возможными значениями.
<33> В графе 9.2.23 класс энергоэффективности указывается в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 июня 2016 г. N 399/пр "Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2016 г., регистрационный N 43169).
<34> В графе 9.2.24 сейсмостойкость указывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СП 14.13330.2011. Свод правил "Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*", утвержденных Приказом Минстроя России от 18 февраля 2014 г. N 60/пр "Об утверждении свода правил пересмотр СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах".
<35> Графы подраздела 10.1 заполняются в случае заключения договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
<36> Возможные значения: договор о развитии застроенной территории; договор о комплексном освоении территории; договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей; договор о комплексном развитии территории по инициативе органов местного самоуправления. Также подлежит указанию иной договор, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, не предусмотренный возможными значениями.
<37> Графы подраздела 10.2 заполняются в отношении всех лиц, выполнивших инженерные изыскания. При наличии положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий, графы подраздела 10.2 заполняются в отношении лиц, выполнивших инженерные изыскания, указанных в заключении.
<38> Графы подраздела 10.3 заполняются в отношении всех лиц, выполнивших архитектурно-строительное проектирование. При наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, графы подраздела 10.3 заполняются в отношении лиц, выполнивших архитектурно-строительное проектирование, указанных в заключении.
<39> Графы подраздела 10.4 заполняются, если требование о проведении экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий установлено федеральным законом. Если выданы отдельно заключение экспертизы проектной документации и заключение экспертизы результатов инженерных изысканий, то графы подраздела 10.4 заполняются в отношении каждого вида такого заключения.
<40> Возможные значения: положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; положительное заключение экспертизы проектной документации; положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий.
<41> Графы подраздела 10.5 заполняются, если требование о проведении экологической экспертизы установлено федеральным законом.
<42> Графа подраздела 10.6 заполняется в случае, если застройщик планирует использовать коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект капитального строительства, в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
<43> Графа 11.1.3 заполняется в случае продления срока действия разрешения на строительство.
<44> Графы 12.1.2 - 12.1.7 заполняются в случае приобретения застройщиком права на земельный участок на основании договора. Графа 12.1.8 - 12.1.11 заполняется в случае предоставления земельного участка в собственность без договора.
<45> Возможные значения: право собственности; право аренды; право субаренды; право безвозмездного пользования.
<46> В графе 12.1.2 указывается вид договора.
<47> Графы 12.1.5, 12.1.7 заполняются в случае заключения договора, подлежащего государственной регистрации.
<48> Графа 12.1.6 заполняется в случае заключения срочного договора.
<49> В графе 12.1.7 указываются даты государственной регистрации изменений договора, которые предусматривают изменение срока действия договора и сторон договора (при наличии).
<50> Если в графе 12.2.1 указано значение "застройщик", то графы 12.2.2 - 12.2.7 не заполняются. Графы 12.2.2 - 12.2.3 заполняются в случае, если в графе 12.2.1 указано значение "иное юридическое лицо, кроме застройщика". Графы 12.2.4 - 12.2.6 заполняются в случае, если в графе 12.2.1 указано значение "физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем" или "физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем". Графа 12.2.7 заполняется в случае, если в графе 12.2.1 указано значение "иное юридическое лицо, кроме застройщика" или "физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем". Графы 12.2.8, 12.2.9 заполняются в случае, если в графе 12.2.1 указано значение "публичный собственник". Если земельный участок принадлежит на праве общей собственности двум и более лицам, то соответствующие графы 12.2.2 - 12.2.7 заполняются в отношении каждого сособственника.
<51> Возможные значения: застройщик; иное юридическое лицо, кроме застройщика; физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем; физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем; публичный собственник.
<52> Возможные значения: федеральная собственность; собственность субъекта Российской Федерации; муниципальная собственность, неразграниченная собственность.
<53> Если строительство осуществляется на двух и более земельных участках, то графы подраздела 12.3 заполняются в отношении каждого земельного участка.
<54> Графы подраздела 14.1 заполняются в отношении каждого вида сетей инженерно-технического обеспечения.
<55> Виды сетей: теплоснабжение; горячее водоснабжение; холодное водоснабжение; бытовое или общесплавное водоотведение; ливневое водоотведение; электроснабжение; газоснабжение.
<56> Графы подраздела 14.2 заполняются в отношении каждого вида сети связи.
<57> Виды сетей связи: проводная телефонная связь; проводное телевизионное вещание; проводное радиовещание; передача данных и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; диспетчеризация лифтов.
<58> Графы подраздела 15.2 заполняются в отношении каждого жилого помещения, в отношении которого могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве. Графы подраздела 15.3 заполняются в отношении каждого нежилого помещения, в отношении которого могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве.
<59> Уникальный, неповторяющийся для многоквартирного дома или иного объекта недвижимости номер объекта долевого строительства, входящего в состав указанного многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.
<60> Графы подраздела 16.1 заполняются в отношении каждого помещения общего пользования. Графы подраздела 16.2 заполняются в отношении каждого вида технологического и инженерного оборудования.
<61> Графы подраздела 17.1 заполняются в отношении каждого из этапов: 20 процентов готовности; 40 процентов готовности; 60 процентов готовности; 80 процентов готовности; получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
<62> Графы подраздела 19.1 не заполняются, если застройщик выбрал способ привлечения денежных средств граждан - эскроу-счета.
<63> Возможные значения: страхование; поручительство.
<64> В графе 19.1.2 указываются кадастровые номера каждого из земельных участков, указанных в графе 12.3, находящихся в залоге у участников долевого строительства.
<65> Графы подраздела 19.2 заполняются, если застройщик выбрал способ привлечения денежных средств граждан - эскроу-счета.
<66> В графе 20.1.1 указывается договор, заключенный с банком или иной кредитной организацией, либо с другим юридическим лицом, предоставившим кредит или целевой заем для строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.
<67> В графе 20.1.7 указываются кадастровые номера каждого из земельных участков, указанных в графе 12.3, находящихся в залоге у юридического лица, предоставившего кредит или целевой заем для строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.
<68> Сноска утратила силу.
<69> Возможные значения: да; нет.
<70> - <76> Сноски утратили силу.
<77> Графы 24.1.4 - 24.1.7 заполняются в случае, если в графе 24.1.1 указано значение "да".
<78> Графа 24.1.9 заполняется в отношении каждой цели затрат застройщика, планируемой к возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, перечисленной в пунктах 8 - 10 и 12 части 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
<79> Возможные значения: здание; строение, сооружение, помещение.
