См. Документы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ"

ПРИКАЗ
от 25 июля 2017 г. N П/260

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ, А ТАКЖЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ СО СФЕРОЙ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
ПЛАНИРОВАНИЕМ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗОНИРОВАНИЕМ,
ПЛАНИРОВКОЙ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктами 14.15 - 14.18 устава федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" (далее - ФГБУ "ФКП Росреестра"), утвержденного Приказом Росреестра от 01.09.2011 N П/331 (в редакции приказов Росреестра от 13.12.2016 N П/0595 и от 28.06.2017 N П/0302), в целях совершенствования организации работы по предоставлению платных услуг приказываю:

1. Утвердить Положение по оказанию услуг по выполнению землеустроительных работ, а также работ по подготовке и проверке документации, связанной со сферой оборота недвижимости, территориальным планированием, градостроительным зонированием, планировкой территории (далее - Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Директорам филиалов ФГБУ "ФКП Росреестра" по субъектам Российской Федерации обеспечить предоставление услуг в соответствии с Положением.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
К.А.ЛИТВИНЦЕВ

Приложение
к приказу ФГБУ "ФКП Росреестра"
25 июля 2017 г. N П/260

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ, А ТАКЖЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ СО СФЕРОЙ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
ПЛАНИРОВАНИЕМ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗОНИРОВАНИЕМ,
ПЛАНИРОВКОЙ ТЕРРИТОРИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках), Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), нормативными актами, изданными в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 352 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание", пунктами 14.15 - 14.18 устава ФГБУ "ФКП Росреестра", утвержденного приказом Росреестра от 01.09.2011 N П/331 (в редакции приказов Росреестра от 13.12.2016 N П/0595 и от 28.06.2017 N П/0302), положениями о филиалах ФГБУ "ФКП Росреестра".

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

Заказчики - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские и иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся за оказанием Услуги.

Исполнитель - филиал ФГБУ "ФКП Росреестра", действующий в соответствии с утвержденным Положением о филиале.

Услуга - оказание услуг из числа следующих:

- выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной документации, в том числе установление на местности границ объектов землеустройства и закрепление характерных точек границ долговременными межевыми знаками;

- выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий;

- выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате градостроительной деятельности, осуществляемой в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории;

- подготовка документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в отношении объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей.

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиками и Исполнителем при оказании Услуги.

Положение определяет порядок и условия предоставления Услуг Заказчикам с целью улучшения качества и доступности Услуг, повышения информированности заинтересованных лиц из числа Заказчиков о порядке оказания услуг, об изменениях законодательства Российской Федерации, о подготовке пакета документов для оказания Услуг.

Оказание Услуги не может наносить ущерб или ухудшать качество основной деятельности Исполнителя.

1.4. В филиале приказом директора устанавливается должностное лицо, ответственное за организацию оказания Услуг в целом по филиалу (по должности не ниже заместителя директора филиала), которое определяет перечень должностных лиц, обеспечивающих оказание Услуги, осуществляющих контроль поступления оплаты за оказание Услуги, осуществляющих выявление целевой аудитории.

1.5. Услуга предоставляется на возмездной основе. Оплата Заказчиком осуществляется безналичным расчетом до оказания Услуг, если иное не определено договором (контрактом).

1.6. Перечень документов, необходимых для оказания Услуг:

- договор (контракт) подписанный обеими сторонами на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью;

- документ, подтверждающий оплату Услуг, если иное не определено договором (контрактом).

1.7. Основанием для оказания Услуги является договор (контракт), заключаемый сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Примерная форма договора приведена в Приложении N 1 Положения.

В случае, если Исполнитель определен конкурентным способом (по результатам конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также иными методами) в соответствии с Законом о закупках либо Законом о контрактной системе, выполнение работ, входящих в состав Услуг, производится на основании договора (контракта), заключенного на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении исполнителя и документацией о закупке.

1.8. Услуга оказывается силами филиала.

2. Информирование об Услуге

2.1. Информация об Услуге размещается на официальных сайтах филиалов в сети Интернет, на информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, в средствах массовой информации и информационных материалах (брошюрах, буклетах).

Извещение Заявителей о ходе предоставления Услуг может осуществляться также по телефонам, адресам электронной почты Заявителей.

2.2. Филиал публикует в сети Интернет, в средствах массовой информации, размещает на информационных стендах в местах осуществления приема и выдачи документов информацию об оказании Услуг: примерную форму договора об оказании Услуги, тарифы, условия и порядок оплаты Услуги; бланк платежного документа (квитанции) для оплаты Услуги, образцы их заполнения; номера контактных телефонов, адрес электронной почты, Ф.И.О. ответственных за организацию оказания Услуги лиц.

3. Порядок оказания Услуги

3.1. Мероприятия по оказанию Услуги включают в себя:

3.1.1. Выявление потенциальных Заказчиков и их потребностей;

3.1.2. Определение условий оказания Услуги;

3.1.3. Обеспечение материально-технического сопровождения оказания Услуги;

3.1.4. Расчет сметы на оказание Услуги;

3.1.5. Прием от Заказчика необходимой для оказания Услуги документации;

3.1.4. Оплату и оказание Услуги;

3.2. Заказчиком и Исполнителем заключается договор (контракт) на оказание Услуги путем подписания сторонами на бумажном носителе или в электронной форме с использованием усиленной электронной подписи. Приложениями к договору (контракту) являются смета, которая приобретает силу и становится частью договора с момента подтверждения ее Заказчиком, а также акт приема-передачи документов, переданных Заказчиком Исполнителю для выполнения работ.

Один экземпляр договора (контракта) хранится у Заказчика, второй - в филиале. Договор на оказание Услуги подписывается директором филиала или уполномоченным им лицом.

3.3. По итогам оказания Услуги сторонами подписывается акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). Один экземпляр акта хранится у Заказчика, второй - в филиале.

4. Порядок оплаты Услуги и возврата платежа

4.1. Размер платы за Услугу рассчитывается по смете, являющейся приложением к договору (контракту) на оказание Услуги на основании тарифов на нормированный человеко-час, установленных приказом директора ФГБУ "ФКП Росреестра".

4.2. Оплата Услуги поступает на лицевой счет филиала.

4.3. Банковские реквизиты для перечисления платежа размещаются на сайте филиала, а также указываются Исполнителем в договоре.

4.4. Возврат платежа осуществляется по заявлению Заявителя в случаях:

- излишне уплаченных денежных средств Заявителем;

- неоказания Услуги по вине Исполнителя;

- предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

4.5. Возврат платежа осуществляется на основании заявления Заявителя о возврате платежа либо на основании решения суда.

5. Расходование денежных средств, полученных
от оказания Услуги

Расходование средств, поступивших за оказание Услуги, осуществляется в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности филиала.

6. Отчетность

Отчет об исполнении Услуги предоставляется филиалами в центральный аппарат ФГБУ "ФКП Росреестра" в соответствии с утвержденной формой, ежеквартально, в срок до 9 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (Приложение N 2 к Положению).

Приложение N 1
к Положению по оказанию услуг
по выполнению землеустроительных
работ, подготовке землеустроительной
документации, в том числе
установлению на местности границ
объектов землеустройства
_______________ N ____

ПРИМЕРНАЯ форма Договора ________
оказания платных услуг
по ________________________________

г. ___________________                               ______________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", именуемое в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по ___________________ Ф.И.О., действующего на основании доверенности ___________________ от ___________________ г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "СТОРОНЫ", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик  обязуется  по заданию Заказчика обеспечить выполнение работ
по ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ (далее - работы)
согласно  технического  задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора  (Приложение  N  1  к  договору),  и передать Заказчику документы,
подготовленные  в  результате  выполнения этих работ, а Заказчик этих работ
обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем, содержание, порядок выполнения работ определяется техническим заданием. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения технического задания Заказчика.

1.3. В случае отказа органа регистрации прав во внесении сведений в ЕГРН на основании подготовленных Подрядчиком документов, что явилось следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, Подрядчик обязуется устранить замечания, указанные органом регистрации прав, и подготовить документы для внесения в ЕГРН сведений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.4. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, в ___ этапа. Состав работ каждого из этапов, результаты этапов работ и требования к результатам этапов этих работ определены сметой (Приложение N 2).

1.5. Местом выполнения работ является __________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Обеспечить выполнение работ согласно Смете от "__" ________________ ____ г.

2.1.2. Выполнять работы качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в объеме и сроки, предусмотренные Договором.

2.1.3. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении:

- реестровых ошибок в описании местоположения границ объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ЕГРН;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ по Договору;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата работ, либо создающих невозможность завершения работ по Договору в срок, установленный Договором.

2.1.4. Передать Заказчику результат выполнения работ по настоящему Договору.

2.2. Подрядчик не вправе передавать результат выполнения работ по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Передать Подрядчику документы и исходные материалы, в том числе сведения ЕГРН, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, в течение ____ дней с момента заключения настоящего договора. Документация передается Подрядчику во временное пользование для исполнения Договора по акту приема-передачи документов (Приложение N 3). По завершении работ указанная документация возвращается Подрядчиком Заказчику также по акту приема-передачи документов.

2.3.2. Назначить доверенностью уполномоченное лицо действовать от имени Заказчика по вопросам исполнения настоящего договора, который будет являться представителем в отношениях, возникших по настоящему договору, с Подрядчиком.

2.3.3. Обеспечить доступ к месту выполнения работ.

2.3.3. Предоставлять Подрядчику по его запросу справки и пояснения, как в устной, так и в письменной форме, необходимые для выполнения работ.

2.3.4. По завершении работ Подрядчиком принять их и оплатить в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

2.3.5. Немедленно сообщать Подрядчику обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для качественного выполнения работ, предусмотренных Договором.

2.3.6. В установленном законом порядке решать споры по границам земельного участка, возникшие в процессе выполнения работ. Подрядчик в рамках данного Договора не участвует в решении земельных споров Заказчика.

2.3.7. Выполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора, в течение _____ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, предоставления всех необходимых документов по акту приема-передачи документов (Приложение N 3) и внесения ___% оплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.2. В случае нарушения Заказчиком срока предоставления документов, исходных материалов, указанных в техническом задании, Подрядчик не несет ответственности за срок выполнения работ.

В указанном случае окончательный срок выполнения работ сдвигается на срок задержки предоставления документов.

3.3. Промежуточные сроки этапов работ определены в техническом задании к настоящему договору.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена в соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, согласована сторонами и составляет ___________________ рублей (__________________) ________ копеек, в том числе НДС 18% ___________________ (__________________) рублей ________ копеек (Приложение N 1).

4.2. Общая стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере ____% от общей стоимости работ, указанной в п. 4.1 настоящего договора - в течение ____ дней с момента заключения настоящего договора;

- оплата отдельных этапов выполненных работ, согласно техническому заданию;

- окончательный расчет - не позднее ____ дней с даты подписания акта выполненных работ по договору.

4.4. Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными со дня поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.5. При осуществлении расчетов по настоящему договору Заказчик в поле "Назначение платежа" платежных документов обязан указывать: "Оплата по договору на выполнение работ от _______________ N _____.

4.6. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет Подрядчика (банковская комиссия) несет Заказчик.

4.7. Обязательство Заказчика - юридического лица по оплате считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.8. Общая стоимость работ по настоящему Договору может быть увеличена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по согласованию Сторон при увеличении объемов работ, указанных в п. 1.1 в случае возникновения непреодолимых препятствий, о которых при заключении настоящего Договора Подрядчик не знал и не мог знать (увеличение фактических затрат рабочего времени в связи с увеличением объема работ и иных издержек Подрядчика, необходимых для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору), а при отказе Заказчика выполнить это требование Подрядчик имеет право требовать расторжения договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении этапа выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра акта приема-сдачи (этапа) работ (Приложение N 4).

5.2. В течение ____ рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта, указанного в п. 5.1 настоящего договора, Заказчик обязуется подписать указанный акт и один экземпляр возвратить Подрядчику, либо направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от его подписания.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется техническим заданием.

5.5. Если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Стороны обязаны в ____-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в ____-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 Гражданского кодекса РФ.

5.6. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором.

<*> 5.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

<*> 5.8. Для проведения экспертизы результата выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке результата выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

<*> 5.9. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения договора либо выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

<*> 5.10. Расходы, связанные с привлечением экспертов и (или) экспертных организаций, несет Заказчик, в стоимость настоящего договора данные расходы не включаются.

<*> 5.11. После получения положительного заключения экспертизы на соответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Подрядчик на основании ч. 10.1 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации передает результат выполненных работ на публичные слушания.

<*> 5.12. Подрядчик в течение ____ рабочих дней со дня исполнения п. 5.11 настоящего договора оформляет акт выполненных работ и направляет его Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, им не урегулированной, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика.

6.3. В случае если причиной неисполнения, а равно несвоевременного и (или) неполного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору явилось неисполнение, а равно несвоевременное и (или) неполное исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ по настоящему договору на срок не менее чем срока вынужденной задержки подрядчиком (по вине Заказчика) исполнения обязательств по договору. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

6.4. Заказчик возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора по инициативе Заказчика, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, оплаченной за выполненную работу.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику неустойку в размере____% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение условий настоящего Договора, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

6.7. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияет на исполнение Сторонами своих обязательств, в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

6.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.9. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

6.10. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, вытекающие из Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров.

7.2. Местом рассмотрения любых споров, прямо или косвенно вытекающих из Договора, является суд по месту нахождения Подрядчика: ________________.

7.3. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (Двадцать) календарных дней с даты направления претензии.

7.4. Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанный в разделе 9 Договора адрес. Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

7.5. Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма от направляющей Стороны.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При существенном возрастании стоимости выполняемых Подрядчиком работ, которое нельзя было предусмотреть при заключении настоящего Договора, Подрядчик при согласии Заказчика может увеличить установленную настоящим Договором цену.

8.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место в результате соглашения Сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

8.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ____ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

8.6. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, собственника имущества, руководящего персонала и прочего она обязана в течение ____ дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.8. Техническое задание, смета, акт приема-передачи документов, акт сдачи-приемки выполненных работ являются приложениями к настоящему Договору.

8.9. На все письменные заявления и претензии, возникающие по исполнению Договора, Стороны обязаны отвечать в двадцатидневный срок.

8.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств.

8.11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

8.12. В случае, если по подготовленным документам уполномоченным органом будет вынесено отрицательное решение в связи с несвоевременным обращением Заказчика при изменении за время, прошедшее с даты подписания акта выполненных работ, до момента обращения Заказчика в уполномоченный орган законодательства, устанавливающего требования к подготовке переданных Заказчику документов, работы по приведению пакета документов в соответствие с действующим законодательством осуществляются Подрядчиком за дополнительную плату.

8.13. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен со всеми пунктами настоящего Договора, осознает и принимает все его положения, на все вопросы получил удовлетворяющие его разъяснения.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                               ПОДРЯДЧИК

Реквизиты                              Реквизиты

__________________/________            __________________/________

--------------------------------

<*> Данные условия включаются при выполнении работ по подготовке документации, в отношении которой в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ проводится экспертиза.

Приложение N 1
к Договору
от _______________ N ____

                   Примерная форма технического задания
___________________________________________________________________________
                              для выполнения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    1. Предмет и его краткое описание _____________________________________
    2. Объект    выполнения    работ    и    его   краткая   характеристика
объекта ___________________________________________________________________
    3. Срок выполнения работ ______________________________________________
    4. Цена _______________________________________________________________
    5. Привлечение Субподрядчика (допускается/не допускается) _____________
    6. Условия выполнения работ ___________________________________________
    7. Требования к качеству и безопасности выполнения работ ______________
    8. Перечень работ, подлежащих выполнению ______________________________
    9. Ведомость объемов работ ____________________________________________
    10. График проведения работ является Приложением к Проекту Договора ___
___________________________________________________________________________
    11. Запасные части, материалы и оборудование __________________________
    12. Перечень нормативной документации _________________________________
    13. Контактная информация Заказчика: __________________________________
    Заказчик: __________________________________________
    Местонахождение: ___________________________________
    Фактический адрес: _________________________________
    Адрес сайта в сети Интернет: _______________________
    Адрес электронной почты: ___________________________
    Контактное лицо: ___________________________________
    Телефон: ___________________________________________
    Факс: ______________________________________________
    _______________________________________________________________________
    14. Приложения:

Приложение N 2
к Договору
от _______________ г. N ____

                      ТВЕРДАЯ СМЕТА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
Номер этапа
Наименование работ
Цена, руб.
1.
Общая стоимость работ:
ЗАКАЗЧИК                               ПОДРЯДЧИК

__________________/________            __________________/________

Приложение N 3
к Договору
от _______________ N ____

                                    АКТ
                        приема-передачи документов
                по Договору от _____________________ N ____
                          оказания платных услуг

г. ___________________                                __________________ г.

    Согласно Договору от ___________________ N _____ оказания платных услуг
________________________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице
_________________, действующего на основании ____________, с одной стороны,
и
    Федеральное    государственное    бюджетное   учреждение   "Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и  картографии",  именуемое  в  дальнейшем "ПОДРЯДЧИК",  в  лице  директора
филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по _____________________ Ф.И.О., действующего
на  основании  доверенности  _______________  от  _________  г.,  с  другой
стороны,

    составили настоящий Акт приема-передачи документов (далее - Акт) о том,
что ЗАКАЗЧИК передает, а ПОДРЯДЧИК принимает следующие документы:
    1. ____________________________________________________________________
_______________________________________ на ____ листах, в ____ экз.,
    2. ____________________________________________________________________
_______________________________________ на ____ листах, в ____ экз.,
    3. ___________________________________

ЗАКАЗЧИК                               ПОДРЯДЧИК

__________________/________            __________________/________

Приложение N 4
к Договору
от _______________ N ____

                                    АКТ
               приема-передачи результата выполненных работ
                по договору N ________ от _________________

г. ___________________                                __________________ г.

    Федеральное    государственное    бюджетное   учреждение   "Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и  картографии",  в  лице  директора  филиала федерального государственного
бюджетного  учреждения  "Федеральная  кадастровая палата Федеральной службы
государственной  регистрации,  кадастра и картографии" по (филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра"  по  __________ области) ____________________ ФИО, действующего
на основании Положения о филиале, доверенности от ________________________,
именуемое     в     дальнейшем     "Подрядчик",     с     одной    стороны,
и _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________, действующего
на основании ______________________________________________________________
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик",  с  другой  стороны,  составили  Акт приема-передачи результата
выполненных работ о нижеследующем:
1. Подрядчик   выполнил,   а  Заказчик  принял  результат  следующих  работ
________________________________
___________________________________________________________________________
Стоимость выполненных работ составляет _________ (______) рублей __ копеек,
в том числе НДС _____________________________________.
2. Работы выполнены в соответствии с условиями Договора в полном объеме и в
срок.
3. Заказчик претензий к Подрядчику не имеет.
4.  Настоящий  Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК                               ПОДРЯДЧИК

__________________/________            __________________/________

Приложение N 2
к Положению по оказанию услуг
по выполнению землеустроительных
работ, а также работ по подготовке
и проверке документации, связанной
со сферой оборота недвижимости,
территориальным планированием,
градостроительным зонированием,
планировкой территории
_______________ N ____

Отчет
по оказанию услуг по выполнению землеустроительных работ,
а также работ по подготовке и проверке документации,
связанной со сферой оборота недвижимости, территориальным
планированием, градостроительным зонированием,
планировкой территории

N п/п
Количество <*>, ед.
Плата <*>, руб.
Итого, ед.
Итого, руб.
14.15
14.16
14.17
14.18
14.15
14.16
14.17
14.18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

--------------------------------

<*> По иному виду приносящему доход деятельности в соответствии с пунктами Устава ФГБУ "ФКП Росреестра";

14.16 - выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, содержащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, лесопарков, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий;

14.17 - выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате градостроительной деятельности, осуществляемой в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории;

14.18 - подготовка документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в отношении объектов недвижимости государственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области